БУМАГА ДЛЯ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, КРОМЕ ФАКСА

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору между государственным бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить чековую ленту в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым и поставлен силами Поставщика с сопутствующими услугами. Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается, если это предусмотрено законодательством. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется уплатить все налоги и сборы в бюджетную систему РФ, цена контракта фиксирована и оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно документу, оплата по контракту производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего информацию о сумме к оплате, неустойке, ее расчете и итоговой сумме платежа. Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товаров должна быть осуществлена в установленные сроки, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, включая время, место и дату, а также может поставлять товары партиями по предварительной заявке, при этом товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон. Согласно условиям договора, упаковка товаров должна соответствовать их маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а также быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, после чего Заказчик в течение 10 рабочих дней должен провести приемку товаров и услуг. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик вправе отказаться от принятия товаров до устранения недостатков и провести их экспертизу своими силами или с привлечением экспертов. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает УКЭП электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает дефекты с сроками устранения, на что Поставщик обязан реагировать в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, статья 5 определяет права и обязанности сторон контракта, в частности, заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств поставщиком, запрашивать информацию о ходе исполнения контракта и осуществлять контроль за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности и права сторон контракта в отношении контроля за поставками товаров, уведомлений о недостатках и порядка приемки товаров. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством РФ. Поставщик обязуется исполнять ряд обязательств, включая представление информации об изменении своего фактического местонахождения и соблюдение законодательных требований, а также гарантирует качество товаров в соответствии с условиями контракта и техническим заданием. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках с последующим продлением гарантийного срока на время устранения выявленных дефектов. В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с ГК РФ. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Поставщик обязан обеспечивать безопасность товара, возмещать вред и убытки, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за его недостатки в соответствии с Гражданским кодексом РФ. В данном фрагменте документа описываются условия начисления штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, а также установлены проценты от цены контракта в качестве размера штрафных санкций. В соответствии с условиями контракта, за нарушение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ, а также установлены ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно условиям контракта, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, исполнение обязательств может быть невозможным. При обнаружении неполной поставки или завышения стоимости товара, поставщик обязан возвратить излишне уплаченные средства. Неустойка не освобождает от исполнения обязательств, а подтверждение фактов неисполнения может включать фото- и видеоматериалы. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектность. Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям Контракта, выявления нарушений условий Контракта по результатам экспертизы, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Расторжение Контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты. Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения контракта, включая неоднократный необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров и оплаты, а также другие основания для одностороннего расторжения, а также порядок согласованного расторжения и ссылки на законодательство РФ. Статья 9 Контракта освобождает стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о таких обстоятельствах. Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются решать споры через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и ответом на претензию в течение 15 календарных дней. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются процедуры подачи претензий и их рассмотрения, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы. Устанавливается срок действия контракта до 18.12.2026 и порядок его изменения и дополнения через подписание дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, стороны обязуются направлять уведомления в письменной или электронной форме, а также руководствоваться законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом. Полное выполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Контракт дополнен приложениями №1 и №2. Стороны договора обязуются использовать электронные документы и информационные системы для обмена документами о приемке и информацией, а также создавать стандартные товарные единицы в случае их Стороны договора согласовали порядок использования усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания документов в электронной форме, признав их равную юридическую силу с бумажными документами. Данный фрагмент содержит контактные данные и реквизиты ГБУК г. Москвы «Музей К.Г. Паустовского», а также информацию о лице, уполномоченном на подписание контракта. Согласно приложению № 2 к контракту, заказчиком указана спецификация на чековая лента из термобумаги "Комус 80 мм" с диаметром намотки 71-73 мм и внутренним диаметром втулки 12 мм, с ценой за упаковку из 4 штук в 649.74 руб., включая НДС, и общей суммой заказа 19492.20 руб., включая НДС.

Похожие закупки

• Оказание услуг по устройству системы оперативного мониторинга функционального состояния водителей транспортных средств для нужд ГБУ «Жилищник Лосиноостровского
  2 740 500,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Запрос цен на поставку обеденных комплектов для нужд АНО "ЦС "Маяк"
  4 791 296,00 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• Проектирование, поставка и монтаж высотных фронтальных и консольных стеллажных конструкций.
  — заявки до 30.10.2026, Москва
• На право заключения договора поставки металлических стеллажей
  — заявки до 03.11.2026, Москва
• Выполнение работ по подключению электрокотла отопления к основному силовому шкафу в здании ГБУСО «Управление ветеринарии г.Екатеринбурга», назначение: ветеринар
  90 546,98 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва
• Поставка комплектующих для мониторов для реанимации ГБУЗ "ГКБ имени В.М. Буянова ДЗМ"
  5 402 256,83 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• 91728 | Ноутбуки, принтеры этикеток, сканеры штрихкодов, сетевое и USB-оборудование для производственных рабочих мест | FF
  — заявки до 02.11.2026, Москва
• Оказание комплекса услуг по организации Международной бизнес-миссии в рамках 21‑й Международной выставки пищевой индустрии Узбекистана UzProdExpo 2026
  10 090 000,00 ₽ заявки до 04.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва