ПЫЛЕСОСЫ

44-ФЗТоварКлининг, отходы, экологияМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № _, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Государственный музей А.С. Пушкина» и поставщик обязуются выполнить поставку товара в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, поставщик обязуется предоставить новый товар, выпущенный не ранее 2025 года, и осуществить его доставку за свой счет. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе суммами и условиями налогообложения. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется уплатить все налоги и сборы в бюджетную систему РФ, цена контракта фиксирована и оплачивается в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан принять товар в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, а оплата считается исполненной с момента списания средств с его счета. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, включая время и место, и обеспечить их соответствие Техническому заданию, а также возможное улучшение качества и характеристик товара, что должно быть оформлено дополнительным соглашением. Поставщик также отвечает за транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы и соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить правильную маркировку упаковки, её сохранность при транспортировке и вывоз упаковки в течение одного дня после поставки. Также поставщик должен предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки. Заказчик имеет 20 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров. Согласно документу, заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего поставщик обязан устранить их в установленные сроки за свой счет. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков и Согласно статье 4 Контракта, подписанный УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения Контракта в ЕАИСТ. В статье 5 указаны права и обязанности сторон, включая право заказчика на требование надлежащего исполнения обязательств, представления документов, запроса информации и контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки со стороны контрольных органов, обязательства сторон по информированию друг друга о недостатках и условиях приемки товаров. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также заменять субпоставщиков в случае их ненадлежащего исполнения обязательств. Поставщик также обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством РФ. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также он гарантирует качество товаров в соответствии с контрактными требованиями и устраняет недостатки в течение гарантийного срока. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках с последующим продлением гарантийного срока на время устранения дефектов. В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с ГК РФ. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Поставщик обязан обеспечить безопасность товара, соответствие санитарным нормам и стандартам, а также возместить вред и убытки, причиненные в результате недостатков товара или непредоставления полной информации о нем. Согласно условиям контракта, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком или заказчиком определяется в процентах от цены контракта и фиксированных суммах соответственно, в зависимости от стоимости контракта. В данном фрагменте документа описываются условия начисления штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по договору из-за обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также при неполной или неверной поставке товаров, предусмотрены меры ответственности, включая возврат излишне уплаченных средств и уплату неустойки, а также возможность одностороннего расторжения договора при ненадлежащем исполнении обязательств. Согласно условиям Контракта, его расторжение может быть инициировано в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям Контракта, выявления нарушений условий Контракта по результатам экспертизы, а также нарушения Поставщиком законодательных запретов. Также предусмотрено расторжение Контракта по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком сроков оплаты. СУММАРИЗАЦИЯ: В указанных пунктах документа описываются основания для одностороннего расторжения контракта, включая неоднократный необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров и оплаты, а также другие нарушения условий контракта. Установлены процедуры для расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке. Статья 9 Контракта освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии уведомления другой Стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также соблюдать претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны обязуются предоставить обоснованные расчеты и документы при предъявлении требований, а также согласовали порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы и условия изменения контракта, включая его электронную регистрацию и оформление дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, стороны обязуются направлять уведомления в письменной форме или электронно, с определением даты их получения в зависимости от способа отправки. В случае Согласно статье 13, стороны контракта обязаны использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а поставщик должен обеспечить наличие стандартной товарной единицы в системе и назначить уполномоченных должностных лиц для организации электронного документооборота. Стороны договорились о применении усиленной квалифицированной электронной подписи для документооборота в рамках контракта, признав равную юридическую силу электронных и бумажных документов, а также об Данный фрагмент содержит информацию о юридических и фактических адресах, контактных данных и реквизитах сторон (заказчика и поставщика), а также данные о банковских счетах и платежных реквизитах заказчика. Согласно представленной спецификации, заказчик приобретает пылесос модели Bort BSS-1325 для сухой и влажной уборки мощностью 1300 Вт и объемом пылесборника 25 л, а также пылесос Makita DCL184ZFC аккумуляторного типа с мощностью всасывания 38 Вт и объемом бака 0.5 л, с комплектующими и аксессуарами, стоимостью 8642.12 руб. и 10656.67 руб. соответственно, включая НДС.

Похожие закупки

• Оказание услуг по пест-контролю и орнитологической защите на РЦ ТСХ
  — заявки до 30.10.2026, Москва
• Оказание услуг по транспортированию, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления III – V класса опасности для нужд ООО «Газпром пе
  14 606 434,41 ₽ заявки до 12.11.2026, Москва
• ВЗП-261019/21 - Оказание услуг по уборке помещений офиса и помещения для смены вахтового персонала
  6 757 340,26 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме на оказание услуг по содержанию и уборке помещений ГБУЗ «ДС № 15 ДЗМ» в 2027 году
  9 999 999,96 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• Оказание услуг по уборке павильонов проката и туалетных комнат на территории ледового катка в Государственном автономном учреждении культуры города Москвы "Цент
  11 116 115,58 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Услуги по уборке внутренних помещений в 2026-2027гг.
  17 233 011,84 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Предоставление клининговых услуг в помещениях АО "Гипроспецгаз" для нужд АО "Гипроспецгаз" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)(26/2.1/00118541
  13 138 141,55 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва
• Услуги по уборке помещений и прилегающей территории в 2026-2027гг.
  4 456 958,11 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Клининг, отходы, экология, Клининг, отходы, экология — Москва, Все закупки: Москва