44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10330584 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа имени В.Ф.Одоевского" |
| Начальная цена | 29 925,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 28.10.2026 |
| Приём заявок до | 29.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Бумага для офисной техники Снегурочка А4, 80 г/м2, 500 л., 146% | 75.0 пач | 399,00 ₽ | Бумага для печати |
Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять бумагу для офисной техники согласно техническому заданию и спецификации. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий условиям контракта, включая его новизну и год выпуска не ранее 2025 года, а также подписать документы о приемке после доставки. Цена контракта и порядок расчетов определены в соответствии с условиями договора, включая НДС или освобождение от него. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, с использованием электронной подписи и автоматизированной информационной системы. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего информацию о сумме к оплате, неустойке и итоговой сумме платежа. Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета Заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение двух рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, обеспечивая их соответствие Техническому заданию и качеству, а также может поставлять улучшенные товары по дополнительному соглашению. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а также быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, после чего Заказчик в течение пяти рабочих дней должен провести приемку товаров и услуг. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и сопутствующих услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта, используя для этого свои силы или привлекая экспертов. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик используют автоматизированные информационные системы для обмена документами и информации, включая отчеты об устранении недостатков, разъяснения и требования к товарам, а также для подписания электронных документов с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Поставщик обязан в установленные сроки устранять выявленные дефекты и предоставлять запрошенные разъяснения. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к обмену электронными документами для подтверждения исполнения обязательств и оплаты поставленных товаров, а также регистрации сведений об исполнении контракта в ЕАИСТ. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о контроле за исполнением контракта, обязанности сторон и их права в случае обнаружения недостатков в поставках товаров и необходимости представления разъяснений, а также порядок уведомления и взаимодействия между сторонами. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактом и техническим заданием. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик обязан уведомить Поставщика, который должен составить Акт о недостатках и продлить гарантийный срок на время устранения дефектов. В случае отказа Поставщика от составления Акта, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и установить аналогичный гарантийный срок на заменяемый товар. Поставщик обязан обеспечивать безопасность товара в соответствии с законодательством и контрактом, а также несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами. Утверждены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, с учетом цены контракта и установленных процентных ставок. Согласно пунктам 7.5-7.10 Контракта, установлены штрафы и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно условиям контракта, стороны могут расторгнуть его по соглашению, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектных товаров. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Расторжение контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе описаны условия, при которых наступает вина Заказчика, включая неоднократный отказ от приемки товаров, необоснованный отказ от оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборку товаров. Установлены процедуры для расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке. Статья 9 Контракта освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой Стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 10 Контракта, в случае возникновения споров, стороны обязаны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, после чего могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Претензия должна быть направлена в письменной форме с указанием необходимых реквизитов и рассмотрена в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в претензии должна быть указана истребуемая сумма с обоснованным расчетом и приложены необходимые документы, а также могут быть предоставлены дополнительные сведения для урегулирования спора. В случае несогласия сторон, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет определенный срок исполнения, при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, стороны обязуются направлять уведомления в письменной или электронной форме, а также руководствоваться законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом. Полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать электронное взаимодействие для обмена документами и информацией через специализированные автоматизированные информационные системы, а также выполнять определенные процедуры в рамках этих систем. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для обмена документами через АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивают безвозмездный доступ к системе для электронного документооборота. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты муниципальной школы имени В.Ф. Одоевского в Москве, а также Согласно спецификации, заказчик приобретает у поставщика бумагу для офисной техники "Снегурочка" формата А4 с характеристиками веса в 80 г/м2, белозной 146%, упакованную в пачки по 500 листов, с ценой за пачку 399 рублей (включая НДС), всего на сумму 16 единиц.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва