Установка элемента интерьерного оформления

44-ФЗУслугаСтроительство и ремонтМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное образовательное учреждение и подрядчик обязуются выполнить работы по интерьерному оформлению помещений в соответствии с техническим заданием. Заказчик обязуется принять и оплатить результаты выполненных работ в соответствии с условиями контракта, цена которого составляет определенную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий налогообложения. Оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Согласно условиям договора, оплата работ производится без авансового платежа, в безналичном порядке после выполнения всего объема работ и подписания обеими сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке через автоматизированную информационную систему. Оплата должна быть осуществлена в течение семи рабочих дней с даты подписания документа о приемке заказчиком. Согласно условиям контракта, оплата за выполненные работы считается произведенной с момента списания средств со счета Заказчика. Работы должны быть выполнены в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочного выполнения по согласованию с Заказчиком. Подрядчик обязан представить отчетную документацию и электронный документ о приемке в течение двух рабочих дней после завершения работ, после чего Заказчик в течение пяти рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в выполненных работах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик должен направить информацию о недостатках и сроках их устранения через УАИС «Бюджетный учет», подписанную УКЭП, и Подрядчик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в отведенный срок. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика устранения выявленных недостатков и предоставления отчетной документации, а также может запрашивать информацию о ходе работ и контролировать их объем и сроки. Подрядчик обязан своевременно устранять недостатки и предоставлять необходимую документацию, а также отвечать на запросы Заказчика в установленные сроки. Подписанный обеими сторонами УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты работ и регистрации исполнения Контракта. Заказчик и Подрядчик обязаны и имеют права в отношении контроля за выполнением работ и их приемки, а также обмена информацией через автоматизированные информационные системы. Подрядчик обязан своевременно выполнить работы согласно Техническому заданию, может привлекать субподрядчиков без изменения цены контракта, и несет ответственность за их работу. Заказчик должен принять выполненные работы после представления отчетных документов и истечения срока, предусмотренного контрактом, и требовать своевременной оплаты. Подрядчик имеет право на замену субподрядчика в случае его неисполнения обязательств и может запрашивать у Заказчика разъяснения по работе. Подрядчик обязуется представлять отчетную документацию, обеспечивать соответствие работ требованиям качества и безопасности, устранять выявленные недостатки, приостанавливать работы при обнаружении обстоятельств, влияющих на их выполнение, и соблюдать законодательные требования, включая лицензирование и членство в саморегулируемых организациях. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику копии документов по требованию, информировать о смене фактического местонахождения в течение пяти календарных дней и соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения контракта. Подрядчик обязуется соблюдать законодательство РФ, соответствовать требованиям к участникам закупок и выполнять работы в соответствии с качественными стандартами, гарантируя их качество и устраняя выявленные недостатки в рамках гарантийного срока. Согласно условиям договора, Заказчик вправе провести экспертизу обнаруженных недостатков с последующим возмещением расходов на экспертизу в соответствии с ГК РФ. Подрядчик обязан устранить недостатки и может быть привлечен к ответственности за нарушение сроков и причиненный вред, при этом предоставление полной информации о ходе работ является обязательным для Подрядчика. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком, за исключением просрочки, составляет 10 процентов от цены контракта. В соответствии с условиями контракта, размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств зависят от цены контракта и варьируются в пределах от 1 000 до 5 000 рублей за каждый факт нарушения, а также начисляются проценты за просрочку исполнения обязательств, исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Согласно статье 7, стороны договора могут быть привлечены к ответственности в виде штрафов и пеней за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Статья 8 предусматривает возможность расторжения контракта по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне. Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.6, Заказчик имеет право расторгнуть Контракт в случае ненадлежащего качества работ, неоднократного нарушения сроков и объемов работ, невыполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, наличия существенных и неустранимых недостатков результата работ, подтвержденных экспертизой, а также нарушения установленного запрета. Контракт может быть расторгнут по инициативе подрядчика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты со стороны заказчика, необоснованного отказа от приемки работ или невыполнения заказчиком своих обязательств, препятствующих исполнению контракта подрядчиком. Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ. Согласно условиям контракта, его одностороннее расторжение подчиняется определенным статьям Закона о контрактной системе, а обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено в виде независимой гарантии или денежных средств, с соблюдением установленных требований и сроков. Подрядчик внес денежные средства в качестве обеспечения исполнения обязательств по контракту, включая неустойки, что подтверждается платежным поручением и обеспечивает исполнение всех его обязательств по контракту, включая возмещение убытков и уплату неустоек в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения. Заказчик вправе удерживать из внесенных Подрядчиком денежных средств сумму, равную неустойке или возмещению убытков, а также возвращать излишне внесенное обеспечение исполнения контракта в случае его уменьшения в установленные сроки. Обеспечение исполнения контракта предназначено для покрытия рисков неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком. Согласно статье 10 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и препятствуют его исполнению. Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения обстоятельств. Согласно пункту 10.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Статья 11 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно условиям контракта, требования сторон должны быть обоснованы и подлежат денежной оценке, а споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и заканчивается 30 ноября 2026 года, с возможностью продления в рамках претензионной работы. Изменения и дополнения к контракту возможны по соглашению сторон и оформляются в электронном виде с использованием усиленных электронных подписей. Согласно статье 13 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с определёнными правилами доставки, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно статье 14, стороны договора обязуются использовать электронный документооборот через АИС «Портал поставщиков», включая обмен электронными документами с усиленной квалифицированной электронной подписью, что приравнивается к юридической силе бумажных документов. Стороны договора согласовали порядок обмена электронными документами, предусмотрев их юридическую силу без необходимости дублирования на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте

Похожие закупки

• Оказание услуг по осуществлению авторского надзора при выполнении строительно-монтажных работ по Объекту: «Производственно-административное здание площадки «Рак
  1 518 922,41 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва
• Право заключения договора на выполнение работ по расчистке просек ВЛ от ДКР (Омский участок) для нужд Западно-Сибирского ПМЭС
  44 033 247,59 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Приведение в нормативное состояние травмобезопасных покрытий на дворовых территориях в районе Марьино
  2 999 999,94 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• на право заключения договора на выполнение работ по ремонту тележек аэродромных тормозных АТТ для нужд АО «МАШ»
  2 025 200,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Оказание услуг по осуществлению функций технического заказчика (проведение строительного контроля) на период выполнения работ по капитальному ремонту здания общ
  6 441 064,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Право заключения договора на оказание консультационных услуг по вопросам разработки индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ линейных об
  43 434 684,00 ₽ заявки до 13.11.2026, Москва
• Благоустройство территории детского сада ЮАО г. Москвы. СМР. Материал - давальческий (материал Заказчика)
  — заявки до 06.11.2026, Москва
• 226491 Капитальный ремонт к/а ст. №4 СП "ТЭЦ-5" АО "ТГК-11"
  421 849 590,63 ₽ заявки до 13.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Строительство и ремонт, Строительство и ремонт — Москва, Все закупки: Москва