44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10330431 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Экспертный центр» |
| Начальная цена | 544 266,40 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 28.10.2026 |
| Приём заявок до | 29.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Измеритель влажности "ИНТЕРПРИОБОР" ВИМС- 2.21, исполнение 1 | 2.0 шт | 272 133,20 ₽ | Анализаторы аэрозолей, твердых и сыпучих веществ |
Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются выполнить поставку измерителя влажности "ИНТЕРПРИОБОР" ВИМС-2.21, исполнение 1 в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Спецификации и являющийся новым с годом выпуска не ранее 2025 года, а Поставщик осуществляет поставку и предоставляет сопутствующие услуги, подтверждаемые усиленными квалифицированными электронными подписями. Цена контракта составляет определенную сумму, НДС не облагается. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 22 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается поставка улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения. Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ и международным стандартам, включая указание наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы. Упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке, а уборка упаковки осуществляется силами Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с УКЭП, после чего Заказчик в течение 15 рабочих дней проводит приемку товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с мотивированным обоснованием. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» электронные отчеты об устранении недостатков и направляет их Поставщику, после чего принимает товары и услуги при соблюдении условий или запрашивает разъяснения и устранение дефектов в установленные сроки. Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в течение 10 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков поставляемых товаров и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта. Заказчик обязан сообщать о недостатках и своевременно принимать и оплачивать товары, в то время как Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков и заменять их при необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, указывая гарантийный срок в последнем. Поставщик обязан устранить недостатки в поставленных товарах за свой счет в согласованные сроки, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается новый гарантийный срок. Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушений. В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом фактически исполненных обязательств. Общая сумма штрафов не должна превышать цену контракта. Согласно Контракту, стороны освобождены от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении недопоставки товара или завышения его стоимости. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств одной из сторон. Согласно указанным пунктам, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям договора, Поставщик может инициировать его расторжение в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров или оплаты, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров Заказчиком. Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, а односторонний порядок расторжения подчиняется установленным требованиям. Согласно статьям 8-11, 13-19, 21-23 статьи 95 Закона о Контрактной системе и статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии их своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств. Согласно пункту 9.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензии, включая указание истребуемой суммы и приложение необходимых документов, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Также устанавливается срок действия контракта и порядок его изменения. Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему подлежат регистрации, а уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно с соблюдением определенных условий получения. В случае В представленном фрагменте документа указаны приложения к контракту, условия для проведения проверок соблюдения целей и условий предоставления субсидии, а также особые условия электронного взаимодействия сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет» для обмена документами и информацией. Стороны обязуются организовать электронный документооборот, включая получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использование АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Согласно статье 14, указаны юридический и фактический адреса, реквизиты и контактные данные Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Экспертный центр», а также Согласно приложению № 2 к Контракту, Заказчик обязуется предоставить поставщику измеритель влажности модели "ВИМС-2.21" исполнения 1, предназначенный для контроля влажности различных материалов, с комплектацией, включающей электронный блок, датчики и руководство по эксплуатации, стоимостью 544266.40 рублей (включая НДС).
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва