ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ

44-ФЗТоварОдежда, СИЗ, текстильМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору между государственным бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить спецодежду в соответствии с техническим заданием и спецификациями, утвержденными в рамках контрактной системы. Согласно Контракту, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и не использоваться ранее, а поставка осуществляется силами и за счет Поставщика с подписанием соответствующих документов при доставке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно законодательству РФ, налоги и сборы подлежат уплате в бюджеты РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законом, а оплата производится в рублях РФ по факту поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, приемка документов в электронной форме должна производиться в течение 7 рабочих дней, оплата осуществляется на основании электронного документа о приемке с указанием суммы, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате. Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товаров должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам. Согласно условиям договора, товар должен соответствовать международным стандартам упаковки, иметь четкую маркировку с указанием наименования, производителя, места производства, даты выпуска и гарантийного срока службы. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и быть убрана силами поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить комплект отчетных документов и сертификатов качества в электронном виде с электронной подписью, а заказчик должен рассмотреть их и принять товар в течение пяти рабочих дней. Согласно условиям договора, поставщик обязан предоставить документы о приемке товаров и услуг, а заказчик должен провести их экспертизу и в случае обнаружения недостатков уведомить поставщика о необходимости их устранения в установленные сроки. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков товаров, Заказчик принимает их и подписывает УКЭП электронный Документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с указанием сроков их устранения, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются выполнять определенные действия для обеспечения приемки товаров и их оплаты, а также имеют права на контроль и запросы информации в рамках исполнения обязательств. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о порядке контроля за исполнением контракта после его окончания, процедуре уведомления о недостатках поставленных товаров и правах сторон на подписание электронных документов о приемке товаров. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству, количеству и другим характеристикам, а также может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и имеет право замены субпоставщиков при ненадлежащем исполнении ими обязательств. Поставщик также обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение товара, если это требуется законодательством РФ. Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения в течение 5 календарных дней и соответствовать законодательным требованиям. Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в установленные сроки. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства и нести ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара, при этом гарантийный срок на заменяемые комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие. Поставщик несет ответственность за недостатки товара без гарантийного срока, возникшие до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим передаче. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с установленными правилами, включая начисление штрафа в размере, рассчитываемом от цены контракта. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств сторонами контракта, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения. Согласно условиям договора, стороны согласовали порядок начисления штрафов за неисполнение обязательств, ограничив их сумму ценой контракта, и предусмотрели освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в других предусмотренных случаях. Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны дать письменный ответ в течение 5 календарных дней с момента получения запроса, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных в установленном порядке и препятствующих исполнению обязательств. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. При возникновении споров стороны должны попытаться урегулировать их путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а в случае неудачи — обратиться в Арбитражный суд города Москвы после соблюдения претензионного порядка. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензии, включая указание реквизитов сторон и обоснование требований, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Устанавливается срок действия контракта до 30 ноября 2026 года и необходимость регистрации контракта в ЕАИСТ. Согласно статье 12 Контракта, стороны могут вносить изменения и дополнения в электронном виде, которые становятся неотъемлемой частью контракта и вступают в силу с момента подписания. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае неясности в контракте стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Согласно контракту, стороны обязаны зарегистрировать его в Реестре Контрактов ЕАИСТ и использовать приложения № 1 и № 2, а также осуществлять электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», включая обмен документами с использованием УКЭП. Стороны договора обязуются обеспечить организацию и осуществление электронного документооборота, включая получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использование АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов в соответствии с законодательством РФ. В представленном фрагменте документа указаны юридический и фактический адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и неполные данные Поставщика, а также информация о лицах, уполномоченных на подписание Контракта. Согласно представленному фрагменту, ООО "КТК" заключает контракт на поставку водонепроницаемого плаща желтого цвета размером 48-50/182-188, выполненного из полиэфира с ПВХ-покрытием, с капюшоном и вентиляционными вставками, предназначенного для демисезонного применения в легкой промышленности. Договор содержит информацию о закупке товаров: каскетки RZ FavoriT CAP оранжевая и влагозащитного плаща на молнии КТК, с указанием цен, веса, размеров, материалов и других характеристик, а также итоговые суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• ОДЕЖДА (ВКЛЮЧАЯ ФОРМЕННУЮ), ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
  38 816,96 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Поставка средства защиты органов дыхания для ООО "Спецпромсервис" в 2027 г.
  — заявки до 05.11.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку само
  2 500 000,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка средств индивидуальной защиты для нужд ФГКУ Росгранстрой
  1 099 470,75 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты для нужд ПАО «ЗВЕЗДА»
  — заявки до 06.11.2026, Москва
• Поставка специальной одежды.
  1 415 400,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка комплекта одежды медицинской многоразового использования
  281 847,72 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• ТЕКСТИЛЬ И ПОЛИМЕРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКИЕ
  9 074,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Одежда, СИЗ, текстиль, Одежда, СИЗ, текстиль — Москва, Все закупки: Москва