БУДО-МАТЫ

44-ФЗТоварСпорт, отдых, культураМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору между государственным бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить будо-маты в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с его спецификациями и условиями контракта, при этом товар должен быть новым и поставка осуществляется силами и за счет Поставщика. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий, а расчеты производятся после подписания усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все расходы Поставщика, за исключением случаев изменения цены, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 1-15 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Статья 4 контракта регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам технического задания, а также процедуру внесения изменений в контракт и условия поставки и упаковки товаров. СУММАРИЗАЦИЯ: Условия договора касаются маркировки и упаковки товара, а также порядка представления отчетных документов и приемки товаров. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и сопутствующих услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик вправе провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта, используя собственные силы или привлекая экспертов. Заказчик формирует информацию о разъяснениях, отказе от принятия или перечне недостатков через Универсальную автоматизированную информационную систему. Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть подписан электронной подписью и направлен через систему электронного документооборота, а при необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов, Поставщик обязан выполнить эти требования в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществлять контроль за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки после исполнения контракта и обязанности сторон по уведомлению о недостатках и приемке товаров. Поставщик обязан поставлять товары надлежащего качества, ассортимента и комплектности, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, вправе заменять субпоставщиков при ненадлежащем исполнении обязательств и запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактом и техническим заданием. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик может потребовать их устранения в установленные сроки, а в случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с ГК РФ. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, а также за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу вследствие нарушения требований безопасности и стандартов. Поставщик обязан возместить убытки и гарантировать предоставление полной и достоверной информации о товаре, а также отвечает за недостатки товара в определенных случаях. Утвержденные правила определяют размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, исходя из цены контракта и его объема, а также устанавливают фиксированные суммы штрафов для заказчика и процентные ставки для поставщика в зависимости от цены контракта. В данном фрагменте договора установлены условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая штрафы и пени, а также ограничения на общую сумму штрафов. Согласно представленному фрагменту, стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; при обнаружении недопоставки или завышения стоимости товара Поставщик обязан вернуть излишне уплаченные средства; неустойка не освобождает от исполнения обязательств; для подтверждения неисполнения обязательств Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы; Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности. Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, несоответствия Поставщика требованиям, нарушения условий Контракта по результатам экспертизы, а также при одностороннем отказе Заказчика от исполнения обязательств. Согласно представленному фрагменту, в случае нарушений со стороны Заказчика, предусмотренных пунктами 8.1.2.2-8.1.2.6, а также в соответствии с требованиями статьи 95 Закона о Контрактной системе, предусмотрена возможность одностороннего расторжения Контракта. Также установлен порядок расторжения Контракта по соглашению сторон и сроки для ответа на предложение о расторжении. Статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, освобождая их от ответственности при соблюдении условий уведомления и подтверждения таких обстоятельств. Согласно условиям контракта, в случае обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств продлевается на время их действия и последствий. Споры между сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а в случае неурегулирования в установленный срок претензия считается признанной. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны оценивать свои требования в денежном выражении и предоставлять соответствующие документы при подаче претензии. В случае несогласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 43 календарных дня, при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с использованием различных каналов связи, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно приложению № 4 к контракту, поставщик согласен на проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидии. В статье 13 описаны особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами и использование информационных систем для приемки товаров и создания стандартных товарных единиц. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа № 1440» предоставляет свои юридический и фактический адреса, контактную информацию и реквизиты для осуществления финансовых операций. Согласно приложению № 4 к Контракту, Заказчик обязуется поставить Будо-маты из этиленвинилацетата (ЭВА) различных размеров и цветов, с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• Запрос цен на поставку уличных тренажеров и воркаутов для нужд АНО «ЦС «Маяк»
  3 212 986,12 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• 94127 Закупка звукового оборудования и театральных прожекторов для Культурного центра МГУ
  341 820,00 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• ПАЛКИ ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УТЯЖЕЛЕННЫЕ (БОДИБАРЫ)
  5 671,98 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Стрелковый тренажер
  871 097,49 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• Страйкбольные и пневматические винтовки
  3 039 071,12 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• Оказание услуг спортивных объектов, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта
  420 000,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• на право заключения договора на оказание услуг по организации и проведению массового мероприятия «Финал конкурса профессионального мастерства «Лучший по професс
  4 185 811,46 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва
• Оказание услуг спортивных объектов, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта
  583 808,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Спорт, отдых, культура, Спорт, отдых, культура — Москва, Все закупки: Москва