Лампа бактерицидная Elecro UV Philips 55W

44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Стороны заключили гражданско-правовой договор на поставку товара (лампы для бассейна) в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы, включая Федеральный закон № 44-ФЗ. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документов о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается, порядок расчетов определен условиями контракта. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется уплачивать налоги и сборы в бюджетную систему РФ, цена контракта фиксирована и включает все расходы Поставщика, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком и считает свои обязательства исполненными с момента списания средств со своего счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки, обеспечивая соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению, и осуществлять погрузочно-разгрузочные работы за свой счет, соблюдая требования к упаковке и маркировке. СУММАРИЗАЦИЯ: Поставщик обязан обеспечить правильную маркировку упаковки, её сохранность при транспортировке и уборку упаковки в течение одного дня после поставки, а также предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки. Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает полученные документы и осуществляет приемку товаров. Фрагмент описывает процедуру проверки поставленных товаров и услуг, включая экспертизу, предоставление разъяснений и устранение недостатков, а также порядок формирования информации о результатах в УАИС «Бюджет». Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик может принять товары после устранения недостатков и подписания электронного документа о приемке, а Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки при получении соответствующих запросов от Заказчика через АИС «Портал поставщиков». Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к обмену электронными документами для подтверждения приемки товаров и оплаты, а также к соблюдению прав и обязанностей, включая предоставление информации и проведение экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о контроле за исполнением контракта, обязанностях сторон и их правах в части поставки товаров, а также порядке уведомления о недостатках и приостановлении поставки. Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества, ассортимента и комплектности, своевременно оплачиваемые Заказчиком, имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязан поставлять товары в соответствии с контрактом, предоставлять документы о стране происхождения товара и представлять их по запросу Заказчика. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в рамках гарантийного срока. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, предоставлять гарантийный срок на основное изделие и его замены, а также нести ответственность за вред и убытки, причиненные в результате недостатков товара, в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта. В документе установлены штрафы за неисполнение обязательств сторонами контракта и порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств, размеры которых зависят от цены контракта. Согласно статье 7, стороны Контракта могут быть привлечены к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, с ограничением общей суммы штрафов Ценой контракта, а также освобождаются от уплаты неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Статья 8 предусматривает порядок расторжения Контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение в определенных случаях. Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на односторонний отказ от его исполнения в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о расторжении контракта по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие основания для прекращения контракта. Согласно условиям контракта, сторона, получившая предложение о расторжении, обязана ответить в письменной форме в течение пяти календарных дней. Одностороннее расторжение контракта возможно при соблюдении определенных требований законодательства и может быть оформлено в виде решения, направляемого второй стороне. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или действия внешних факторов, если эти обстоятельства препятствуют исполнению обязательств и возникли после заключения контракта. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств. В статье 10 установлен порядок урегулирования споров, предусматривающий переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. Согласно представленному фрагменту, в случае Согласно условиям контракта, его изменения и дополнения могут быть внесены по соглашению сторон и оформлены в виде дополнительных соглашений, которые подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ и вступают в силу с момента подписания сторонами. Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме, а в случае несоответствия контракту условиям – действующему законодательству РФ. Согласно Контракту, исполнение его условий подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также предусмотрены приложения и особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией. Поставщик обязуется организовать электронный документооборот через АИС «Пortal поставщиков», включая создание СТЕ и использование усиленной квалифицированной электронной подписи, признавая юридическую силу электронных документов. Согласно представленному фрагменту, документ на бумажном носителе должен соответствовать законодательству РФ, а доступ к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется бесплатно. Также указаны юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты Заказчика и места для заполнения аналогичной информации о Поставщике. Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик и поставщик согласовали спецификацию, включающую бактерицидную лампу модели Elecro UV Philips мощностью 55W с указанием количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• Поставка светодиодных светильников для нужд ФГУП «НТЦ «Заря».
  289 900,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Проволока электротехническая холоднокатанная ММ ф1,0 ТУ16-705.492-2005
  — заявки до 02.11.2026, Москва
• Поставки ламп и светильников
  64 234,10 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок
  586 260,32 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Право заключения договора на выполнение РД, СМР, ПНР, поставка МТРиО по титулу "Техперевооружение ПС 330 кВ Сясь в части замены воздушных выключателей 330 кВ на
  109 380 250,00 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• Источник бесперебойного питания
  48 825,69 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка аккумуляторных батарей для нужд УрТИСИ СибГУТИ г.Екатеринбург
  198 547,55 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• 226830 Щетки электротехнические для Уренгойской ГРЭС
  512 908,00 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва