44-ФЗТоварПродукты питанияМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10330208 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
| Начальная цена | 3 500,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 28.10.2026 |
| Приём заявок до | 28.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Соль поваренная пищевая каменная 1кг | 100.0 шт | 35,00 ₽ | Соль пищевая |
Согласно гражданско-правовому договору между ГБУ ЦССВ "Центральный" и поставщиком, последний обязуется поставить пищевую каменную соль в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, который должен быть новым и выпущен не ранее 2026 года. Поставка товара осуществляется Поставщиком с предоставлением сопутствующих услуг и подтверждением приемки УКЭП. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с даты заключения контракта. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать определенным стандартам, а также предусмотрен порядок представления отчетных документов и сроки их рассмотрения. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, соответствующих качеству и требованиям Контракта, или информацию об отказе с указанием недостатков и сроками их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям Контракта. Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» электронные отчеты об устранении недостатков и направляет их Поставщику, который обязан устранить выявленные дефекты в установленные сроки и предоставить разъяснения по запросу Заказчика в течение 10 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков поставляемых товаров и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта. Заказчик обязан сообщать о недостатках и своевременно принимать и оплачивать товары, в то время как Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязан предоставить товар, соответствующий качественным и количественным параметрам, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, при этом не изменяя условия контракта. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса и соответствовать законодательным требованиям, а также гарантировать качество товара в соответствии с условиями контракта и техническим заданием. Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров в установленные сроки за свой счет, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. В случае отказа Поставщика от признания недостатков, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Согласно условиям контракта, поставщик обязан гарантировать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения. Согласно условиям контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от соответствующей суммы контракта. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно Контракту, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вине другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении недопоставки товара или завышения его стоимости. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности. Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям контракта, поставщик может расторгнуть его в одностороннем порядке при неоднократных нарушениях сроков оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров или оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки и невЫборке товаров заказчиком, а также при Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или действия внешних факторов, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и препятствуют его исполнению. Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение пяти календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. Согласно пунктам 9.3 и 10 Контракта, стороны обязуются продлевать сроки исполнения обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а также урегулировать споры путем переговоров и претензионного порядка с возможностью обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в претензии должны быть указаны реквизиты организации-адресата, денежная оценка требований с расчетом, приложены подтверждающие документы, а также иные сведения для урегулирования спора. В случае несогласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2026, требует регистрации в ЕАИСТ и может быть изменен по соглашению сторон с оформлением дополнительных соглашений в электронном виде. Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему должны быть зарегистрированы в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а уведомления Сторон осуществляются в письменной или электронной форме с определёнными правилами их отправки и получения. В случае Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронные документы с УКЭП для обмена информацией и приемки товара через АИС «Портал поставщиков», а также обязаны обеспечить создание и использование стандартных товарных единиц для оформления документов. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной форме, признавая её равную юридической силе бумажных документов, и обеспечивать регистрацию в соответствующей автоматизированной информационной системе. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны юридический и фактический адрес, контактные данные, а также реквизиты Центрального департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Спецификация товаров включает позицию "Соль поваренная пищевая каменная" с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Москва, Все закупки: Москва