Оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии

44-ФЗУслугаЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10330181
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени Н.А.Алексеева»
Начальная цена	133 920,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	28.10.2026
Приём заявок до	28.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии	24.0 усл. ед	5 580,00 ₽	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и исполнитель обязуются оказывать услуги по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии и горячей воды в соответствии с законодательством РФ и города Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с Техническим заданием и условиями Контракта, цена которого составляет определенную сумму с учетом НДС или без него, а также порядок расчетов и условия оплаты, предусмотренные в документе. Согласно условиям контракта, все затраты Исполнителя подлежат компенсации Заказчиком, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата производится поэтапно после оказания услуг и подтверждения их приемки, без авансового платежа. Согласно документу, приемка услуг осуществляется через представление отчетной документации и электронного Документа о приемке, в котором указываются сумма к оплате, размер неустойки, основания и порядок ее расчета, а также итоговая сумма платежа. Заказчик считается исполнившим свои обязательства после списания средств с указанного счета. Стороны договора согласовали процедуру приемки услуг и оплаты, предусматривающую использование УКЭП электронного структурированного Документа о приемке, который служит основанием для регистрации исполнения контракта и оплаты услуг, а также установлен срок для рассмотрения результатов и приемки услуг с возможностью отказа и указания на недостатки. Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки за свой счет и предоставить Заказчику необходимые разъяснения или исправленные документы в установленные сроки. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, своевременного устранения недостатков, представления отчетной документации и информации о ходе услуг, а также осуществлять контроль за объемом и сроками их оказания. Заказчик обязан сообщать Исполнителю о выявленных недостатках в течение двух рабочих дней после их обнаружения. Согласно условиям контракта, Заказчик обязан своевременно принимать и оплачивать услуги, а Исполнитель имеет право требовать подписания акта приемки и оплаты услуг в установленные сроки, а также привлекать соисполнителей без изменения цены и объемов услуг. Исполнитель обязан своевременно и качественно оказать услуги в соответствии с техническим заданием, обеспечить их соответствие требованиям качества и безопасности, устранить выявленные недостатки и приостановить оказание услуг при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов или невозможности их завершения в установленный срок. Исполнитель обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие его соответствие законодательству РФ, и уведомить о смене фактического местонахождения в установленные сроки, а также обязуется сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения контракта. Исполнитель обязуется обеспечивать защиту персональных данных и конфиденциальной информации в соответствии с законодательством РФ, а также выполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством и контрактом, и соблюдать установленные требования и запреты. Исполнитель гарантирует качество услуг и устраняет выявленные недостатки в рамках гарантийного срока. Согласно условиям договора, гарантийный срок продлевается на время устранения выявленных недостатков, а в случае отказа исполнителя от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. Исполнитель обязан возместить вред, причиненный в ходе оказания услуг, и предоставлять полную информацию об услугах, неся ответственность за недостатки, возникшие из-за Согласно статье 6 Контракта, при В пунктах 7.3-7.5 указаны размеры штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Исполнителем, зависящие от цены контракта, а в пункте 7.6 определен порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств, исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Согласно условиям контракта, стороны обязаны выплачивать пени за просрочку исполнения обязательств, а общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Также предусмотрено освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно статье 8 Контракта, он может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае неоднократного нарушения сроков и качества услуг Согласно пунктам 8.1.1.5 и 8.1.2 Контракта, предусмотрены основания для его расторжения в случае подтверждения нарушений условий Контракта экспертизой или неоднократных нарушений со стороны Заказчика, включая несвоевременную оплату услуг и необоснованный отказ от их приемки. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе регламентируются условия расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также порядок обеспечения исполнения контракта и освобождения от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует порядок действий сторон в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а также процедуру урегулирования споров, связанных с исполнением контракта. Стороны договорились о порядке урегулирования споров, предусматривающем претензионный порядок с письменным ответом в течение 7 календарных дней и последующее обращение в Арбитражный суд города Москвы в случае недостижения согласия. Контракт вступает в силу с момента подписания сторон и действует до 31 января 2029 года; услуги могут оказываться после указанного срока в рамках претензионной работы по инициативе заказчика; контракт подлежит регистрации в Реестре контрактов ЕАИСТ; изменения и дополнения к контракту возможны по соглашению сторон и оформляются в электронном виде с использованием усиленных электронных подписей; уведомления сторон осуществляются в письменной форме или электронно. Согласно условиям контракта, уведомления считаются полученными в день их отправки, если они были отправлены посредством факсимильной связи или электронной почты. Стороны обязуются следовать действующему законодательству РФ в том, что не урегулировано контрактом, и регистрировать исполнение контракта в Реестре контрактов ЕАИСТ. Контракт включает приложения с техническим заданием и графиком оказания услуг, а также предусматривает возможность проверок со стороны органов власти. В статье 14 описаны особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков». Исполнитель обязан назначить уполномоченных должностных лиц для организации электронного документооборота и обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи, а также регистрацию в АИС «Портал поставщиков». Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и не требуют их дублирования на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных контрактом. Согласно представленному фрагменту, стороны договора получают доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» бесплатно для осуществления электронного документооборота. Также указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика – Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени Н.А.Алексеева», в то время как данные Исполнителя не предоставлены. Данный фрагмент представляет собой график оказания услуг по техническому обслуживанию приборов узла учета тепловой энергии и горячей воды, с указанием этапов оказания услуг и необходимых отчетных документов, а также результатов оказания услуг. Указаны периоды действия договора с 1 июня по 31 декабря 2028 года.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →