Лампа для ларингоскопов Riester 11429

44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10330067
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» Департамента здравоохранения города Москвы»
Начальная цена	76 000,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	28.10.2026
Приём заявок до	28.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Лампа для ларингоскопов Riester 11429	20.0 шт	3 800,00 ₽	Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты; офтальмологические и прочие приборы, устройства и инструменты, не включенные в другие группировки

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы и поставщик обязуются к поставке ламп для ларингоскопов Riester для нужд медицинского центра, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, поставщик обязуется обеспечить ГБУЗ «ММКЦ «Коммунарка» ДЗМ» новым товаром в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а заказчик принимает товар и оплачивает его на условиях, предусмотренных контрактом. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и включает все сопутствующие расходы, а оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком. В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе удержать соответствующий размер неустойки из суммы оплаты. Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Согласно статье 4 Контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также может осуществлять поставку партиями по предварительной заявке. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается их улучшенная поставка по дополнительному соглашению. Поставщик обеспечивает доставку товаров собственным транспортом или за свой счет. Поставщик обязуется осуществлять доставку товара собственными средствами, упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам, а также предоставлять Заказчику необходимые отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП. Заказчик обязан подтвердить соответствие поставленных товаров и услуг требованиям контракта, направляя Поставщику электронный документ о приемке или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения. В случае отказа от принятия товаров из-за недостатков, Заказчик отклоняет документ о приемке, а Поставщик обязуется устранить недостатки в установленный срок за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае обнаружения недостатков в поставленных товарах, Заказчик формирует отчет в УАИС «Бюджетный учет», который подписывается УКЭП и направляется Поставщику. После устранения недостатков и подтверждения их устранения Заказчиком, товары принимаются, и подписывается электронный документ о приемке. Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан устранить замечания к документации и направить исправленный комплект, а также подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком, запросить информацию о ходе исполнения Контракта и осуществлять контроль за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует процедуры взаимодействия между Заказчиком и Поставщиком, включая порядок проведения экспертизы результатов, уведомления о недостатках товаров и требования к своевременному принятию и оплате поставок. Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и других характеристик, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта. Согласно пунктам 6.3-6.5 Контракта, Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров в гарантийный срок за свой счет, а при отказе от составления Акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Поставщик обязуется гарантировать качество товара, безопасность, соответствие требованиям законодательства РФ и Контракта, а также возмещать убытки и вред, причиненные вследствие недостатков товара. Согласно пунктам 7.1-7.4 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения. Согласно условиям контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за каждый день просрочки, исчисляемая от цены контракта с учетом фактически исполненных обязательств. Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств Заказчиком не может превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае поставки некомплектных товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара, невыполнения обязательств по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также при подтвержденных нарушениях условий контракта по результатам экспертизы или нарушении запретов, установленных законодательством. Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или оплаты, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и непосредственно повлияли на его исполнение. Сторона, неспособная выполнить обязательства по указанным причинам, должна уведомить об этом в установленный срок. Согласно условиям договора, стороны обязаны уведомить друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в течение пяти календарных дней и продлевать сроки исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать через переговоры и претензионный порядок, а затем обратиться в Арбитражный суд города Москвы. В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание реквизитов сторон, денежной оценки требований и приложение необходимых документов. Также упоминается порядок разрешения споров и сроки исполнения контракта. Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты или факсимильной связи/электронной почты считаются полученными в определенные условия договором сроки. Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в том, что не предусмотрено контрактом. Исполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в ЕАИСТ. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также должны проверять наличие стандартной товарной единицы в системе для оформления приемки товара. Согласно статье Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной форме, что приравнивается к бумажным документам, и обеспечивают регистрацию в АИС «Портал поставщиков». Электронные документы считаются юридически равнозначными бумажным, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. В представленном фрагменте указаны реквизиты и контактные данные Заказчика и Суммаризация: В представленном фрагменте указаны контактные данные и реквизиты организации, а также начальные строки спецификации для заказа медицинского оборудования. Согласно предоставленным данным, товар под наименованием "Металлик" типа лампы ксенон производства компании Rudolf Riester GmbH имеет стоимость 76000.00 рублей за 17 штук по цене за единицу 4470.82 рублей.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →