Сопровождение информационных систем и ресурсов

44-ФЗУслугаИТ и связьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, подрядчик обязуется выполнить работы по эксплуатации, технической поддержке, информационному сопровождению и развитию Единого информационного портала «Архивы Москвы», что регулируется в соответствии с законодательством РФ и Москвы. Согласно представленному фрагменту, исполнитель обязуется выполнить работы по эксплуатации и развитию Единого информационного портала «Архивы Москвы», а заказчик обязуется принять результаты и оплатить их в соответствии с условиями контракта, включая установленную цену с учетом НДС или без него. Согласно условиям контракта, оплата подрядчику производится заказчиком поэтапно после выполнения работ в соответствии с графиком, без авансового платежа, на основании подписанного обеими сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке в электронной форме, с последующим перечислением средств в течение семи рабочих дней. Согласно условиям контракта, в случае нарушения Подрядчиком обязательств, Заказчик обязан выплатить неустойку, а оплата Подрядчику считается выполненной с момента списания средств с указанного счета Заказчика. Сроки выполнения работ определены в соответствии с техническим заданием, с даты заключения контракта до 30 апреля 2027 года, с запретом на досрочное выполнение работ и обязательным завершением в установленный срок. Подрядчик обязан представить отчетную документацию и электронный документ о приемке работ в течение 5 рабочих дней после завершения этапа работ. Заказчик обязан рассмотреть результаты выполненных работ и в течение 5 рабочих дней либо принять их, либо запросить разъяснения, либо отказать с указанием недостатков и сроками их устранения, либо отклонить электронный документ о приемке. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет. Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения по выполненным работам или устранить выявленные дефекты и предоставить исправленную документацию, после чего Заказчик может принять работы и произвести оплату, а также зарегистрировать исполнение контракта. Заказчик имеет право требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств и своевременного устранения недостатков. Заказчик обязан контролировать ход работ, запрашивать отчеты и осуществлять проверки, в то время как Подрядчик должен предоставлять информацию о выполнении работ и отчетную документацию по запросу Заказчика. Подрядчик имеет право требовать своевременного подписания актов о приемке работ, оплаты выполненных работ и может привлекать субподрядчиков без изменения цены контракта, при этом неся ответственность за их работу. Согласно условиям контракта, подрядчик обязан своевременно выполнять работы в соответствии с техническим заданием и предоставлять отчетность, а также обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества и безопасности. В случае невозможности выполнения работ из-за изменений в экономической и геополитической ситуации, стороны могут согласовать выполнение альтернативных работ с одобрения Мэра Москвы или совещательного органа под его руководством. Подрядчик обязуется устранять выявленные недостатки и дефекты в работах за свой счет в течение гарантийного срока и приостанавливать работы при обнаружении независящих от него обстоятельств, а также обеспечивать соответствие требованиям законодательства и информировать Заказчика об изменении своего фактического местонахождения. Подрядчик обязуется сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения контракта, и обеспечивать защиту персональных данных в соответствии с законодательством РФ. Подрядчик обязуется гарантировать качество выполненных работ в соответствии с требованиями контракта и технического задания, а также устранять выявленные недостатки за свой счет в течение гарантийного срока, который продлевается на время устранения дефектов. Фрагмент документа регулирует ответственность Подрядчика за нарушение сроков выполнения работ, обеспечение безопасности, предоставление информации о ходе работ и возмещение вреда, а также порядок удовлетворения требований Заказчика в случае ненадлежащего выполнения работ. Согласно представленному фрагменту, контракт предусматривает штрафные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком или заказчиком, с различными процентными ставками в зависимости от цены контракта и этапов его исполнения. В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств Заказчиком не может превышать цену контракта, а также предусмотрена возможность освобождения от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае выполнения работ ненадлежащего качества, которые не могут быть исправлены в разумные сроки. Согласно представленному фрагменту, документ содержит перечень оснований для расторжения контракта, включая неоднократное нарушение сроков и объемов выполнения работ, несоблюдение графика работ, невозможность выполнения работ в установленные сроки, отказ от устранения недостатков в установленный срок, подтверждение нарушений условий контракта экспертизой, а также нарушение запретов, установленных правительственными актами. Согласно представленному фрагменту, документа, предусмотрены условия для одностороннего расторжения контракта в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованного отказа от приемки работ и невыполнения обязательств по предоставлению необходимых материалов и оборудования. Также описан порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке с соблюдением законодательства РФ. Согласно условиям контракта, стороны могут расторгнуть его в случае изменения геополитической ситуации или снижения стоимости работ более чем на 10%, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней. При этом срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны попытаться урегулировать их путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно условиям договора, стороны обязались решать возникающие споры в претензионном порядке, с соблюдением установленных процедур и сроков для ответа на претензии, а в случае недостижения согласия — в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и подлежит исполнению до 30 мая 2027 года. Согласно пункту 2.2, работы могут выполняться после истечения срока контракта в случае претензионной работы по инициативе заказчика. Пункты 12.3-12.7 регулируют процедуру регистрации контракта, изменения его условий, подписания дополнительных соглашений и возврата излишне уплаченной стоимости работ при снижении стоимости работ более чем на 10%. Пункт 12.8 не завершен и не может быть суммаризован. Согласно статье 13 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а в случае отправки почтой — считаются полученными в день фактического получения. В случае Согласно статье 14 Контракта, стороны согласовали порядок электронного взаимодействия, предусматривающий обмен электронными документами с использованием УКЭП и единой информационной системы, а также признание их юридической силы. Статья 15 содержит реквизиты и адреса Заказчика. Суммаризация: В представленном фрагменте Согласно представленному фрагменту, предусмотрены работы по эксплуатации, технической поддержке и развитию Единого информационного портала «Архивы Москвы», с фиксированной стоимостью услуг на каждый месяц с учетом НДС.

Похожие закупки

• Поставка радиомоста для организации канала связи в Хатангском центре ОВД филиала «Аэронавигация Центральной Сибири»
  1 300 000,00 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• Жёсткий диск 1.2TB
  — заявки до 05.11.2026, Москва
• Жёсткий диск
  — заявки до 05.11.2026, Москва
• Оперативная память
  — заявки до 05.11.2026, Москва
• Диск SSD
  — заявки до 05.11.2026, Москва
• Оказание услуг по сопровождению адаптированных экземпляра(ов) Системы КонсультантПлюс на 6 месяцев для нужд акционерного общества «Главное управление жилищно-ко
  388 385,78 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Поставка серверного оборудования для УФНС России по г.Москве
  247 371 500,40 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• право использования программы для ЭВМ «Контур.Экстерн» и оказание услуг по сопровождению (технической поддержке)
  35 090,01 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, ИТ и связь, ИТ и связь — Москва, Все закупки: Москва