ТОВАРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, СРЕДСТВА СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА (ВКЛЮЧАЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

44-ФЗТоварИТ и связьМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10329879
Заказчик	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1501»
Начальная цена	10 000,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	28.10.2026
Приём заявок до	28.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Кабель Exegate UTP4-C5e-CU-S24-IN-LSZH-OR-305 UTP 4 пары кат.5e медь, бухта 305м, оранжевый	1.0 шт	10 000,00 ₽	Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять информационно-технологические товары (расходники сетевого оборудования) в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы, включая закон о контрактной системе. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым с годом выпуска не ранее 2025 года, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика. Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, ее оснований и порядка расчета, а также итоговой суммы к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта. Согласно условиям контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также может осуществлять поставку партиями по предварительной заявке. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается их улучшенное качество при условии оформления дополнительного соглашения. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке силами Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 15 рабочих дней должен рассмотреть и принять поставленные товары. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям Контракта и в случае выявления недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения. Поставщик обязуется устранить недостатки за свой счет в установленный срок. Согласно представленному фрагменту, Заказчик формирует информацию о недостатках и сроках их устранения в УАИС «Бюджетный учет», а Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки после получения соответствующей информации от Заказчика через АИС «Портал поставщиков». Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов. Согласно условиям контракта, заказчик и поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая информирование друг друга о недостатках товаров и своевременное принятие и оплату поставок, а также предоставление разъяснений при выявлении несоответствий условиям контракта. Поставщик обязан обеспечить поставку товаров в соответствии с условиями контракта, предоставить необходимые документы и имеет право привлекать субпоставщиков, не изменяя стоимость и количество товаров, а также заменять субпоставщиков в случае их ненадлежащего исполнения обязательств. Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая предоставление информации о ходе исполнения контракта, уведомление о изменении своего фактического местонахождения и соответствие единым требованиям к участникам закупки. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания. Поставщик обязуется заменить товар с дефектами в рамках гарантийного срока, соответствующего сроку основного изделия, и несет ответственность за вред здоровью, имуществу и убытки, связанные с отзывом товара, в соответствии с законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с законодательством РФ, включая установление размера штрафа в процентах от цены контракта. В соответствии с условиями контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрены штрафы в размере 10% или 5% от цены контракта в зависимости от её величины, а также фиксированные штрафы и пени за каждый день просрочки. Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта; стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Контракт может быть расторгнут в случае подтвержденных нарушений условий, включая несоблюдение Поставщиком запретов, установленных правительственным постановлением, а также в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров или оплаты Согласно статье 9, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту в случае обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном законодательством порядке. Статья 8 регулирует порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, с соблюдением определенных требований и сроков. Согласно условиям контракта, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а при неудаче обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Согласно пунктам 10.3.1-10.3.4, претензии должны быть направлены в письменном виде с указанием необходимых данных и документов, на ответ дается 15 календарных дней, иначе считается признание требований. В случае несогласия сторон, споры разрешаются в Арбитражном суде города Москвы (пункт 10.4). Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и исполняется в течение 32 рабочих дней с даты заключения (статья 11.1). Согласно представленному фрагменту, в контракте определены условия регистрации и изменения документа, а также порядок направления уведомлений между сторонами. Согласно Контракту, стороны руководствуются законодательством РФ, а исполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает проверки со стороны органов власти. Установлены правила электронного взаимодействия Сторон, включая использование АИС и УАИС для обмена документами и информацией. Согласно условиям контракта, поставщик обязан создать в АИС «Портал поставщиков» описание товара с характеристиками и изображением, а также назначить уполномоченных лиц для работы с электронным документооборотом и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями. Электронные документы признаются равнозначными бумажным. Согласно пункту 13.1, информация, обменянная сторонами в рамках контракта, не требует подтверждения бумажными документами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Доступ к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется сторонам бесплатно. Статья 14 содержит адреса, реквизиты и подписи сторон, включая Заказчика в лице ГБОУ города Москвы «Школа № 1501». СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны реквизиты ГБОУ Школа № 1501 и приложена спецификация на закупку кабеля Exegate UTP4-C5e-CU-S24-IN-LSZH-OR-305 с указанием его характеристик и цены за единицу. Суммаризация не требуется, так как предоставленный текст не содержит информации, подлежащей юридической суммаризации.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →