Телевизор HARTENS HTV-32R02-T2C/A4/B/M 32"

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Стороны заключили гражданско-правовой договор на поставку телевизора, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы, включая закон о контрактной системе. Согласно представленному фрагменту договора, стороны согласовали условия поставки товара, который должен быть новым и выпущен не ранее 2023 года, а также порядок и условия оплаты, включая НДС и возможное уменьшение суммы платежа на налоги и сборы. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и включает все расходы Поставщика, а оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан оплатить товары после списания средств со своего счета, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязуется согласовать с Заказчиком время и место поставки, обеспечивать соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также осуществлять погрузочно-разгрузочные работы и упаковку в соответствии с ГОСТ и международными стандартами. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а также быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП, а Заказчик должен рассмотреть их и провести приемку товаров в течение трех рабочих дней. Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов. В случае обнаружения недостатков, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки за свой счет. Заказчик также обязан предоставлять информацию о разъяснениях, отказе от принятия товаров или перечне выявленных недостатков через автоматизированную информационную систему. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, который направляется Поставщику. В случае запроса разъяснений или отказа в приемке, Поставщик обязан предоставить их в течение 10 рабочих дней или устранить выявленные дефекты в установленный срок. Согласно представленному фрагменту, стороны Контракта обязуются к обмену электронными документами для подтверждения исполнения обязательств и оплаты поставленных товаров, а также к регистрации сведений об исполнении в ЕАИСТ. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения Контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности сторон по контролю за исполнением контракта, уведомлению о недостатках и приемке товаров, а также права поставщика на требование подписания электронного документа о приемке. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также заменять субпоставщиков в случае их ненадлежащего исполнения обязательств. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товара в соответствии с контрактом. Поставщик обязуется предоставить товар, соответствующий требованиям качества и безопасности, и гарантирует возмещение вреда и убытков в случае их причинения вследствие недостатков товара, а также обеспечивает предоставление полной и достоверной информации о товаре. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от стоимости контракта и характера нарушения. Согласно статье 7 Контракта, установлены правила начисления штрафов за неисполнение обязательств, а также условия освобождения от уплаты неустойки и порядок возврата излишне уплаченных средств. Статья 8 предусматривает порядок расторжения Контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях. Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Согласно указанному фрагменту, контракт может быть расторгнут по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Расторжение контракта по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ. Согласно условиям контракта, сторона, получившая предложение о расторжении, обязана ответить в письменной форме в течение пяти календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных требований законодательства и уведомлении второй стороны. Также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о возникновении этих обстоятельств и возможном продлении срока исполнения обязательств. В статье 10 установлен порядок урегулирования споров, предусматривающий переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в установленный срок, это расценивается как признание требований. Претензия должна содержать наименование и реквизиты сторон, а также обоснованный расчет денежной суммы, если она подлежит оценке. Для подтверждения требований к претензии прилагаются соответствующие документы. Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года, приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика при условии проведения претензионной работы. Согласно условиям контракта, его изменения и дополнения могут быть внесены по соглашению сторон и оформлены в виде дополнительных соглашений, которые подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ и становятся неотъемлемой частью контракта с момента подписания. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения. В случае Согласно Контракту, регистрация его исполнения в Реестре Контрактов ЕАИСТ осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Москвы, а также предусмотрено использование приложений и электронного взаимодействия Сторон через специализированные информационные системы. Поставщик обязан организовать работу в АИС «Пortal поставщиков», включая назначение уполномоченных лиц, получение электронных подписей и регистрацию в системе, а также использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов. Электронные документы признаются равнозначными бумажным и не требуют дублирования. В данном фрагменте документа указаны юридические и фактические адреса, контактные данные, а также реквизиты государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы, выступающего в качестве Заказчика, и предусмотрена форма для заполнения реквизитов Поставщика. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны реквизиты банка, а также технические характеристики телевизора модели HARTENS HTV-32R02-T2C/A4/B/M, включая диагональ экрана, разрешение и наличие светодиодной подсветки, а также начальные данные для спецификации товара. Телевизор HARTENS HTV-32R02-T2C/A4/B/M с диагональю экрана 32 дюйма оснащен поддержкой стереозвука NICAM, имеет частоту обновления экрана 60 Гц, угол обзора 178°, функцию Smart TV и продается по цене 9000.00 единиц.

Похожие закупки

• Поставка инвентаря
  60 547,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• ЖАЛЮЗИ ОКОННЫЕ
  44 820,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• ноутбуки
  — заявки до 03.11.2026, Москва
• Стеллаж офисный
  17 532,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка ноутбуков для нужд филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Амурлеспроект»
  196 066,66 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Поставка металлической мебели для оснащения защитных сооружений по адресам: г. Москва ул. Расковой 30 и ул. Правды 11
  704 000,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка мебели для нужд ИПУ РАН
  1 928 985,84 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Электронный аукцион на поставку расходных материалов для периферийного оборудования и оргтехники для нужд ГБУЗ «ГКБ им. М.П. Кончаловского ДЗМ» Лот1
  3 638 447,47 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва