223-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10329397 |
|---|---|
| Заказчик | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСАВТОСАНТРАНС" ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ |
| Начальная цена | 48 630,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 27.10.2026 |
| Приём заявок до | 28.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Насос центробежный погружной ГНОМ 10-10, 380В | 2.0 шт | 24 315,00 ₽ | Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей |
Согласно договору, государственное бюджетное учреждение "Мосавтосантранс" и поставщик обязуются поставлять расходные материалы для ремонта очистных сооружений Автобазы №2 в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его доставки и подписания необходимых документов. Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в тексте условиями. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями через автоматизированную информационную систему. Согласно условиям договора, приемка товаров в электронной форме должна быть осуществлена в течение 7 рабочих дней, оплата производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме оплаты, неустойке и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его расчетного счета. Поставка товаров должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно статье 4 договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТ. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать международным стандартам, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а также предусмотрена обязанность по уборке и вывозу упаковки силами Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 20 рабочих дней должен рассмотреть и принять товар. Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отклонять Документ о приемке с указанием причин. Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям договора. Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть направлен через автоматизированную информационную систему в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. В случае принятия решения о необходимости устранения недостатков/дефектов, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, который направляется Поставщику. При получении запроса на предоставление разъяснений или информации об отказе в принятии товаров, Поставщик обязан в установленные сроки предоставить необходимые разъяснения или устранить выявленные дефекты. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Заказчик обязан информировать Поставщика о выявленных недостатках товаров и их проверке контрольными органами, а также вызывать представителей Поставщика для объяснений при обнаружении несоответствий условиям Договора. В соответствии с пунктами 5.2.1 и 5.2.2, Заказчик должен сообщать о недостатках в течение 5 рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары. Пункт 5.3.1 предоставляет Поставщику право требовать подписания электронного документа о приемке товаров от Заказчика. Поставщик обязан поставлять товар, соответствующий требованиям качества и количества, может привлекать субпоставщиков без изменения условий договора и заменять их в случае ненадлежащего исполнения, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Договора и Технического задания, указывая гарантийный срок в последнем. Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров за свой счет в согласованные сроки, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков. Гарантийный срок на комплектующее изделие равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Поставщик обязуется обеспечивать безопасность товара и несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика, а также за убытки в случае отзыва товара. Также поставщик обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и отвечает за его недостатки в соответствии с законодательством и условиями договора. Согласно условиям договора, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены договора в зависимости от его стоимости. Согласно условиям договора, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств составляет 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены договора, а пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от соответствующей суммы. Согласно условиям договора, максимальная сумма неустойки не должна превышать цену договора; стороны освобождаются от уплаты неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; при обнаружении недопоставки товара или завышения его стоимости, поставщик обязан возвратить излишне уплаченные средства; неустойка не освобождает от исполнения обязательств; заказчик может предъявлять доказательства для взыскания неустойки; договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях. Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, договор может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям договора, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям договора, Поставщик вправе расторгнуть его в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованного отказа от приемки товаров или оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки, а также невЫборки товаров Заказчиком. Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, а односторонний порядок расторжения подразумевает соблюдение определенных требований. Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии, что они были не предвидимы и непредотвратимы, и сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. Согласно пункту 9.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Договору продлевается на время их действия и последствий. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения споров, требующих денежной оценки, претензия должна содержать обоснованный расчет и приложенные документы, а также может включать дополнительные сведения для урегулирования спора. Споры разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30 декабря 2026 года, при этом предусмотрена возможность приемки товаров после истечения срока исполнения обязательств в рамках претензионной работы. Договор подлежит регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ, а его изменение и дополнение осуществляются путем подписания дополнительных соглашений. Стороны договорились о порядке направления уведомлений и руководстве действующим законодательством РФ в вопросах, не урегулированных договором, а также о необходимости регистрации исполнения договора в ЕАИСТ после выполнения обязательств поставщиком. Согласно статье 13 приложения № 2 к Договору, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие для обмена документами и информацией через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а Поставщик должен обеспечить создание и ведение стандартных товарных единиц в АИС и назначить уполномоченных лиц для организации электронного документооборота. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. В представленном фрагменте содержатся юридические и фактические адреса, контактные данные, реквизиты и информация о банке поставщика, а также шаблон для заполнения данных заказчика и уполномоченного лица с подписью и печатью. Согласно представленному фрагменту, поставщик предоставляет один центробежный погружной насос модели ГНОМ 10-10 с указанием его характеристик и стоимостью в 48630 рублей с НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва