44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10329277 |
|---|---|
| Заказчик | Автоматическая совместная КС |
| Начальная цена | 15 984,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 27.10.2026 |
| Приём заявок до | 28.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Кран для писсуара VIDAGE V5203, кнопочный 0511002 | 2.0 шт | 3 097,00 ₽ | Фурнитура и аналогичные пластмассовые изделия, прочие |
| Унитаз-компакт Cersanit Trento S-KO-TR011-3/6-PL-w белый 79х35х68см | 1.0 шт | 9 790,00 ₽ | Унитазы керамические |
Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Музей Памяти» и поставщик обязуются выполнить поставку кранов для нужд музея в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и выпущен не ранее 2023 года, с условием доставки и подписания усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании электронного документа о приемке. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке, а его обязательства считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товаров должна быть осуществлена в течение 7 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Согласно статье 4, порядок приемки товаров включает обязательное согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения, а также обязанность Поставщика обеспечить погрузочно-разгрузочные работы и соответствие упаковки и маркировки товара стандартам. Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара и удаляться силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки. Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает полученные документы и осуществляет приемку товаров. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и сопутствующих услугах за свой счет в установленные сроки, а Заказчик вправе отказаться от принятия товаров до устранения недостатков и провести их экспертизу своими силами или с привлечением экспертов. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает УКЭП электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с указанием срока их устранения, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или исправить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются устранять недостатки и повторно направлять подписанный УКЭП электронный документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки использования бюджетных средств, а также обязанности и права сторон контракта в случае обнаружения несоответствий и недостатков в поставках. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также заменять субпоставщиков в случае необходимости и предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактом и техническим заданием. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе требовать составления Акта о недостатках с последующим продлением гарантийного срока на время устранения дефектов. В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантию на комплектующие изделия, равную гарантии на основное изделие. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за обеспечение безопасности товара, соблюдение санитарных норм и стандартов, а также за возмещение вреда и убытков в случае их причинения вследствие нарушения условий контракта. Поставщик обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и отвечает за его недостатки в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Утверждены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, с учетом цены контракта и установленных процентных ставок для различных сумм. В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и срока просрочки. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно условиям контракта, стороны могут расторгнуть его по соглашению, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектных товаров. Согласно указанным пунктам, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Расторжение контракта по инициативе поставщика возможно при неоднократных нарушениях заказчиком сроков оплаты. Согласно представленному фрагменту, в случае неоднократного необоснованного отказа Заказчика от приемки товаров, отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки, а также при Статья 9 Контракта освобождает стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия и другие чрезвычайные события, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств. Согласно статье 10 Контракта, стороны обязаны предпринять усилия для урегулирования споров путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также соблюдать претензионный порядок с письменным ответом в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны обязуются приложить к претензии необходимые документы для подтверждения требований и могут указать дополнительные сведения для ускорения рассмотрения спора. В случае несогласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения 30 календарных дней, при этом изменения и дополнения к контракту возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме, а также посредством факсимильной связи, с определением даты их получения. В случае Согласно пункту 13, стороны договора используют электронные документы и информационные системы для обмена данными и приемки товара, а Поставщик обязан обеспечить наличие стандартных товарных единиц в системе и назначить ответственных за электронный документооборот. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны реквизиты и контактные данные Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Музей Памяти», включая адрес, телефоны, адреса электронной почты, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты и информацию о директоре учреждения. Согласно спецификации, заказчик Музей Памяти приобретает у поставщика два крана для писсуара модели Vidage V5203 стоимостью 6194 руб. с НДС за штуку.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва