223-ФЗУслугаСтроительство и ремонтНовгородская областьПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10329267 |
|---|---|
| Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЫРКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА " |
| Начальная цена | 2 386 771,40 ₽ |
| Регион | Новгородская область |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 27.10.2026 |
| Приём заявок до | 28.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Оказание услуг по осуществлению строительного контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту здания МАОУ "Сырковская средняя общеобразовательная школа" по адресу: 173507, Российская Федерация, Новгородская область, Новгородский муниципальный округ, д. Сырково, ул. Пролетарская, д. 7А | 1.0 усл. ед | 2 386 771,40 ₽ | Услуги по руководству строительными проектами прочие |
Заказчик и Исполнитель заключили договор на оказание услуг по строительному контролю за ходом капитального ремонта здания МАОУ "Сырковская средняя общеобразовательная школа" в соответствии с законодательством РФ. Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы в Новгородской области предусматривает определенную стоимость услуг, порядок их приемки и оплаты, а также сроки для подписания акта сдачи-приемки услуг и оплаты после утверждения результатов работ Заказчиком. Согласно договору, акт приемки услуг подписывается после устранения выявленных нарушений, а оплата производится в рублях по безналичному расчету в течение 7 рабочих дней с даты подписания акта приемки. Изменение существенных условий договора допускается только по соглашению сторон в определенных случаях, включая изменение объема услуг в пределах 10%. Исполнитель обязан контролировать соответствие работ и материалов требованиям документации и нормам, проводить проверку качества материалов, осуществлять освидетельствование скрытых работ и принимать работы по актам приемки, а также контролировать качество и осуществлять строительный контроль в соответствии с Договором подряда. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о обстоятельствах, влияющих на выполнение работ, а Заказчик в свою очередь согласовывает акты выполненных работ в течение 7 рабочих дней и участвует в приемке результатов работ. Заказчик также контролирует ведение учета работ на объекте и взаимодействует с надзорными органами, при этом имея право приостанавливать работы при выявлении нарушений. Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю необходимую документацию и информацию, координировать деятельность на объекте и согласовывать этапы приемки работ, а также обеспечивать передачу документов, подтверждающих качество материалов. Согласно статье 5 договора, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, а за нарушение сроков выполнения работ Подрядчиком предусмотрена уплата неустойки в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки. Аналогичная ответственность предусмотрена и для случаев просрочки исполнения обязательств Заказчиком. Согласно условиям договора, неустойка начисляется по ставке в одну трехсотую от ставки рефинансирования ЦБ РФ, с возможностью освобождения от уплаты в случае непреодолимой силы или вины другой стороны. Причинение вреда третьим лицам возлагает ответственность на подрядчика. Споры между сторонами подлежат разрешению через переговоры, а в случае неудачи — в соответствии с законодательством РФ. Изменения и дополнения к договору действительны при письменном согласии сторон, а его расторжение возможно в определенных условиях. Договор предусматривает условия для его расторжения, порядок уведомления о расторжении, процедуру разрешения споров через переговоры или арбитражный суд, а также правила внесения изменений и передачи прав по договору. Договор предусматривает порядок обмена информацией между сторонами, условия передачи прав и обязательств при реорганизации исполнителя и указание на применение законодательства РФ в случае СУММАРИЗАЦИЯ: Документ представляет собой техническое задание на оказание услуг по строительному контролю за капитальным ремонтом здания МАОУ "Сырковская СОШ", с указанием сроков и приложений, необходимых для выполнения работ. Общество с ограниченной ответственностью «РЕМСТРОЙПРОГРЕСС» обязуется предоставлять услуги технического контроля за ремонтными работами на объекте по адресу: д. Сырково, ул. Пролетарская, д. 7А, с соблюдением нормативных требований и проведением регулярных проверок. Исполнитель обязуется оказывать услуги, включающие участие в переговорах с подрядчиком, обеспечение разрешительных документов, соблюдение внутреннего распорядка на объекте, контроль качества и сроков выполнения работ, а также участие в приемке и освидетельствовании работ. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику письменные отчеты о выполнении ремонтных работ, включая объемы, качество и материалы, а также указывать выявленные дефекты. Исполнитель несет ответственность за корректность технических отчетов и осуществляет контроль над соблюдением технологий и сметного соответствия. Стоимость сопутствующих работ и услуг, связанных с контролем, оплачивается силами и средствами Исполнителя. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение технических мер безопасности и устранение выявленных нарушений в соответствии с законодательством РФ и нормативными актами при оказании услуг, а также принять меры по приостановке работ в случае необходимости на основании предписаний технического контроля. Подрядчик обязан приостановить ремонтные работы в связи с нарушением нормативных требований до их устранения под контролем уполномоченного лица.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Строительство и ремонт, Строительство и ремонт — Новгородская область, Все закупки: Новгородская область