ОБОРУДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно Государственному контракту № _, Контрактная сторона (Поставщик) обязуется поставить настольные светильники согласно техническому заданию и спецификации, а Заказчик (Контрольно-счетная палата Москвы) обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта. Согласно представленному фрагменту, товар должен быть новым и не использоваться ранее, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, а момент поставки фиксируется при доставке товара и подписании соответствующих документов. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него, в зависимости от условий налогообложения. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика в течение 7 рабочих дней с момента подписания документа о приемке. Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму. В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик может оплатить за вычетом неустойки, а ее перечисление в бюджет возлагается на заказчика. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Согласно представленному фрагменту, контракт предусматривает условия поставки товаров, включая сроки, ценообразование и количественные параметры, соответствующие законодательству. Установлены сроки поставки в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Определен порядок приемки товаров, требования к качеству и техническим характеристикам, а также возможность поставки улучшенных товаров по согласованию с заказчиком. Согласно условиям контракта, изменения в него вносятся через дополнительное соглашение и регистрацию в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также оформляются в соответствии со статьей 11 контракта. Поставщик обязан осуществлять погрузочно-разгрузочные работы и обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам, а также производить уборку и вывоз упаковки в течение одного дня после поставки. Заказчик обязан рассмотреть результаты поставки и в течение 10 рабочих дней принять товары, направив Поставщику подписанный УКЭП электронный Документ о приемке или уведомить о выявленных недостатках и сроках их устранения. Заказчик обязан провести экспертизу товаров на соответствие условиям контракта, а также формировать и направлять Поставщику информацию о разъяснениях, отказах от принятия товаров и недостатках в электронной форме через УАИС «Бюджетный учет». После устранения недостатков и подтверждения их устранения в отчете, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке. Согласно представленному фрагменту, в случае обнаружения дефектов или недостатков в поставленных товарах и сопутствующих услугах, Заказчик имеет право требовать от Поставщика предоставления разъяснений, устранения выявленных недостатков и повторной отправки исправленной документации в соответствии с Техническим заданием. Подписанный обеими сторонами УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик обязан осуществлять контроль за поставками товаров, запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств, проводить экспертизу результатов, указанных в Контракте, и сообщать о выявленных недостатках в течение двух рабочих дней. Согласно условиям контракта, Заказчик обязан своевременно получать информацию через УАИС и оплачивать товары, а также рассматривать вопросы продолжения поставок при их приостановлении. Поставщик имеет право требовать подписания электронных документов о приемке товаров, своевременной оплаты и может привлекать субпоставщиков, не изменяя стоимость и количество товаров, а также заменять субпоставщиков в случае их неисполнения обязательств. Поставщик обязан своевременно поставлять товары в соответствии с условиями контракта, предоставлять необходимые документы и информацию, а также соблюдать законодательные требования и условия контракта. Статья 6 документа устанавливает гарантийные обязательства поставщика, включая обеспечение качества товара, гарантийный срок, порядок устранения недостатков и продления гарантии, а также процедуру экспертизы и возмещения расходов в случае отказа поставщика от составления акта о недостатках. Поставщик обязуется заменить товар с недостатками и предоставлять информацию о товаре, гарантируя его соответствие требованиям качества и безопасности, а также возмещать убытки и вред, причиненные в результате несоответствия товара установленным стандартам. Поставщик несет ответственность за недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и отвечает за их возникновение до передачи товара Заказчику. Стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, с размером штрафа, рассчитываемым как процент от цены контракта. В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере от 1 000 до 5 000 рублей в зависимости от стоимости контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта. Согласно условиям контракта, за неисполнение обязательств предусмотрены штрафы, не превышающие цену контракта, а также освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплекта, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения контракта, включая нарушения условий со стороны Поставщика и Заказчика, а также определяет основания для одностороннего отказа от исполнения контракта. Согласно пунктам 8.1.2.6 и 8.4 Контракта, предусмотрены условия для расторжения в случае невыборки товаров и возможности одностороннего расторжения с соблюдением определенных процедур. Статья 9 Контракта освобождает стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме в течение 5 календарных дней и могут продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. При возникновении споров стороны должны попытаться урегулировать их путем переговоров. Стороны договорились о порядке урегулирования споров в претензионном порядке с письменным ответом в течение 15 календарных дней, а в случае недостижения согласия — о рассмотрении спора в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и исполняется в течение 22 рабочих дней, приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика с возможностью проведения претензионной работы. Контракт подлежит регистрации в ЕАИСТ, его изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений, которые также регистрируются и вступают в силу с момента подписания. Уведомления Сторон осуществляются в письменной или электронной форме. Стороны согласовали порядок получения уведомлений и руководства законодательством РФ, а также процедуру регистрации исполнения контракта в ЕАИСТ и обязательное использование приложений к контракту. Установлены особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков». Согласно условиям контракта, поставщик обязан создать стандартную товарную единицу (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» для оформления документов о приемке, а также назначить уполномоченных должностных лиц для работы с электронным документооборотом и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями. Электронные документы признаются равнозначными бумажным. Согласно статье 14, Заказчиком является Контрольно-счетная палата Москвы с указанием юридического и фактического адресов, контактных данных и реквизитов, а также образца подписи уполномоченного лица. Согласно представленному фрагменту, в приложении № 3 к контракту содержится спецификация с указанием наименования товара, его характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу с учетом НДС и итоговой суммы с НДС для светильника настольного типа SONNEN PH-104.

Похожие закупки

• Лампы светодиодные
  37 845,38 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Lamoda _ ТО ЭТЛ на объектах ПВЗ ТВХ, розничные магазины
  — заявки до 06.11.2026, Москва
• Поставка провода ПБОТ
  9 800 000,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• 226689_Реле для АО "Томская генерация"
  1 691 262,23 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Тестер кабельный Fluke Networks MS2-KIT
  290 000,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Право заключения Договора на поставку изоляторов шинных и трубок термоусадочных для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Орелэнерго»)
  986 543,24 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Кабель-каналы и аксессуары к ним
  6 150 323,62 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  203 250,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва