44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10329174 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени Э.Г. Гилельса» |
| Начальная цена | 11 500,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 27.10.2026 |
| Приём заявок до | 28.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Телевизор DEXP F321, 32", LED, Full HD, 1920 x 1080, Wi-Fi, HDR, черный | 1.0 шт | 11 500,00 ₽ | Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью |
Стороны заключили гражданско-правовой договор на поставку телевизора, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы, в соответствии с результатами котировочной сессии и техническим заданием. Согласно представленному фрагменту договора, стороны согласовали условия поставки товара, который должен быть новым и выпущен не ранее 2023 года, а также порядок и условия оплаты, включая НДС и возможное уменьшение суммы платежа на налоги и сборы. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и включает все расходы Поставщика, а оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан оплатить товар после списания средств со своего счета, а поставка должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, обеспечивая их соответствие Техническому заданию и качеству, а также может поставлять улучшенные товары по дополнительному соглашению. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а также быть убрана силами поставщика в течение одного дня после доставки. Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждения качества товара, а заказчик должен провести приемку в течение пяти рабочих дней и подтвердить ее подписанным электронным документом. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик вправе отказаться от принятия товаров при наличии недостатков и провести их экспертизу своими силами или с привлечением экспертов. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик может принять товары после устранения недостатков и подписания УКЭП электронного документа о приемке, а Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки при получении соответствующих запросов от Заказчика через АИС «Портал поставщиков». Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, запрашивать документы, подтверждающие исполнение обязательств, и осуществлять контроль за поставкой товаров, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту, документация содержит положения о контроле за исполнением контракта, обязанностях сторон и правах поставщика на получение подтверждения приемки товаров. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством РФ. Поставщик обязуется представлять Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в течение 5 дней и соблюдать единые требования к участникам закупки, а также гарантировать качество товара и заменять его в случае обнаружения недостатков в соответствии с условиями контракта. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать вред и убытки в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от суммы последней. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств сторонами контракта, а также порядок их начисления в зависимости от цены контракта и характера нарушений. Согласно пунктам 7.8-7.13, установлены ограничения на размер штрафов за нарушение обязательств, условия освобождения от неустойки и порядок возврата излишне уплаченных средств. В статье 8 описаны условия расторжения контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение. Согласно условиям контракта, Заказчик имеет право отказаться от его исполнения в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров Согласно пунктам 8.1.2, контракт может быть расторгнут по инициативе поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Расторжение контракта по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке и влияния на исполнение обязательств. Согласно условиям контракта, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней и продлевается срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а только затем обращаться в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае Согласно пункту 11.4, стороны могут изменять и дополнять контракт в электронном виде через подписание дополнительных соглашений, которые становятся его неотъемлемой частью и подлежат регистрации. В статье 12 указаны условия уведомлений сторон и ссылка на действующее законодательство РФ в случае Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются регистрировать исполнение контракта в ЕАИСТ и согласны на проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидии. Договор включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и специализированных информационных систем. Поставщик обязуется организовать работу в АИС «Пortal поставщиков», включая назначение уполномоченных лиц, получение электронных подписей и регистрацию в системе, а также признает юридическую силу электронных документов. Согласно представленному фрагменту, документ содержит информацию об адресах, реквизитах и подписях Сторон, а именно Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы и Поставщика, с указанием их контактных данных и банковских реквизитов. Согласно приложению № 4 к контракту, заказчик обязуется приобрести один телевизор модели DEXP F321 с характеристиками LED, Full HD, Wi-Fi, HDR, черного цвета, весом 3.7 кг и диагональю экрана 32 дюйма по цене 11500 рублей за единицу (включая НДС).
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва