44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10329157 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы» |
| Начальная цена | 40 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 27.10.2026 |
| Приём заявок до | 28.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Бланк, Обложка к карте платных услуг, бумага белая, без печати, размер 148 мм х 420 мм, 1 биг | 5000.0 шт | 8,00 ₽ | Бланки из бумаги или картона |
Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку бланков обложек медицинских карт без печати в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Согласно представленному фрагменту договора, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, при условии его новизны и доставки Поставщиком с оказанием сопутствующих услуг и подписанием усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время, место и дату поставки, а также может осуществлять поставку партиями по предварительной заявке. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и в случае улучшенных характеристик требуется оформление дополнительного соглашения. Поставщик обеспечивает транспортировку товаров и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет. Согласно условиям договора, маркировка и упаковка товара должны соответствовать установленным стандартам, включая ГОСТ и международные нормы. Маркировка должна содержать необходимую информацию о товаре, а упаковка обеспечивать его сохранность при транспортировке. Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества, а также убрать упаковку в течение одного дня после поставки. Заказчик в течение пяти рабочих дней рассматривает результаты приемки товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, после чего Поставщик должен устранить выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, Заказчик формирует отчет об устранении недостатков в УАИС «Бюджетный учет», подписывает его УКЭП и направляет Поставщику через АИС «Портал поставщиков». При принятии решений об устранении недостатков или Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан направить Поставщику документацию, соответствующую Техническому заданию, и подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, представления документов, запроса информации о ходе исполнения и контроля за поставкой товаров. Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Заказчик обязан информировать Поставщика о выявленных недостатках товаров и их несоответствии условиям Контракта, а также сообщать о них через УАИС «Бюджетный учет». Заказчик также обязан своевременно принять и оплатить товары и рассмотреть вопрос о продолжении поставки при получении уведомления о приостановлении. Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставить Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомить о смене фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта. Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков. Согласно контракту, гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. При замене дефектного комплектующего изделия устанавливается новый гарантийный срок той же продолжительности. Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта за каждый факт нарушения. В документе определены размеры штрафов и пени за нарушение условий контракта, включая проценты от цены контракта и фиксированные суммы, в зависимости от его стоимости. Согласно статье 7 Контракта, предусмотрены условия ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая начисление штрафов и пеней, ограниченных ценой контракта, а также освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Статья 8 регулирует порядок расторжения Контракта. Согласно условиям контракта, Заказчик может односторонне расторгнуть его в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров Контракт может быть расторгнут Поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Согласно условиям договора, расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и предусмотренными статьями Закона о контрактной системе, а также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Сторона обязана ответить на претензию в письменной форме в течение 15 календарных дней, при Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали условия возврата товаров в рамках претензионной работы, процедуру регистрации контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, порядок изменения и дополнения контракта, а также правила уведомлений сторон. Согласно представленному фрагменту, для регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ необходимо полное выполнение обязательств поставщиком, а также предусмотрено использование электронного взаимодействия сторон через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет». Согласно условиям контракта, поставщик обязан использовать специализированную электронную систему для оформления документов, а также назначить ответственных лиц и обеспечить их электронными подписями для работы в данной системе. Электронные документы признаются равнозначными бумажным. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождены от требования дублирования документов на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, и имеют право на бесплатное получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков» для осуществления электронного документооборота. Также указаны адреса и реквизиты Заказчика, в то время как информация о Поставщике Согласно предоставленным данным, в документе
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва