ОДЕЖДА (ВКЛЮЧАЯ ФОРМЕННУЮ), ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

44-ФЗТоварОдежда, СИЗ, текстильМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное образовательное учреждение и поставщик заключили соглашение на поставку спецодежды для нужд колледжа №21 в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым и поставлен силами Поставщика. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании электронного документа о приемке. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 5 календарных дней с даты заключения контракта. Статья 4 регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров техническому заданию, возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения, а также обязанности по упаковке, маркировке и погрузочно-разгрузочным работам. Согласно условиям договора, маркировка товара должна включать наименование изделия, фирмы-изготовителя, место нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы, а упаковка должна соответствовать маркировке и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Уборка упаковки осуществляется за счет поставщика в течение одного дня. Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки. Заказчик в течение 20 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку товаров. Согласно условиям документа, при обнаружении недостатков в поставленных товарах и сопутствующих услугах, Заказчик обязан предоставить Поставщику информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, после чего Поставщик должен устранить их за свой счет. Заказчик также вправе провести экспертизу поставленных товаров для подтверждения их соответствия условиям контракта, используя для этого свои силы или привлекая экспертов. Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть подписан электронной подписью и направлен через систему электронного документооборота, а при необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов, Поставщик обязан выполнить эти требования в установленные сроки. СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки со стороны контрольных органов и обязанности сторон по информированию друг друга о недостатках и условиях приемки товаров. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству, количеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, вправе заменять субпоставщиков при ненадлежащем исполнении и запрашивать у Заказчика разъяснения. Поставщик также обязан предоставить документы о стране происхождения товара и своевременно поставить товары в соответствии с контрактом. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товара в соответствии с контрактом. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства и нести ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара, а также за убытки, связанные с отзывом товара. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения. В соответствии с условиями контракта, размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств зависят от цены контракта и могут варьироваться в зависимости от того, превышает ли цена 3 млн рублей или нет. Согласно условиям договора, стороны согласовали порядок начисления штрафов за неисполнение обязательств, ограничив их сумму ценой контракта, и предусмотрели освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8 Контракта, Заказчик имеет право на одностороннее расторжение договора в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Фрагмент документа описывает основания для расторжения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, приводящие к невозможности исполнения контракта. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке и влияния на исполнение обязательств. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продление срока исполнения обязательств происходит соразмерно времени действия обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 календарных дней, это считается признанием требований претензии. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу со дня подписания и действует до 30 декабря 2026 года, с возможностью приемки товаров после истечения срока исполнения обязательств в рамках претензионной работы. Согласно статье 11, контракт должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения, оформленные в электронном виде и подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации. Статья 12 устанавливает порядок уведомлений сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом. Согласно условиям контракта, поставщик обязан зарегистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также использовать приложения № 1 и № 3 к контракту. Статья 13 устанавливает особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также требования к стандартной товарной единице (СТЕ) для оформления документов приемки. Стороны договорились о порядке использования АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение электронных подписей и признание юридической силы электронных документов. Согласно статье 14, указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты Заказчика, а также СУММАРИЗАЦИЯ: В документе содержится описание мужского летнего костюма "Техно" с указанием характеристик ткани, отделки, наличия логотипа и других деталей, а также информация о производителе и стандартах. СУММАРИЗАЦИЯ: Описан мужской летний костюм "Техно" размером 104-108/170-176, включающий куртку и полукомбинезон с масляно-водоотталкивающей отделкой, накладными карманами и логотипом, выполненный из смесовой ткани (65% полиэфир, 35% хлопок), соответствующий стандартам ТР ТС 019/2011. Суммаризация: Заказана партия мужских летних костюмов "Техно" размером 112-116/170-176 с темно-синей отделкой коричневого цвета и логотипом, включая куртку с молнией и планкой и полукомбинезон с боковой застежкой на пуговицы и молнию, выполненных из масловодоотталкивающей ткани плотностью 240 г/м². Суммаризация: Представлены характеристики утепленных защитных костюмов "Восток-Сервис" Драйв, предназначенных для защиты от механических воздействий, истирания, прокола и пореза, а также от общих производственных загрязнений. Костюмы включают куртку и брюки, оснащены световозвращающими полосами и усилительными накладками, доступны в различных размерах и климатических исполнениях. Костюм "Восток-Сервис" Драйв 2.0 представляет собой утепленный комплект, включающий куртку и брюки, выполненный в сером с красным цвете и предназначенный для климатических поясов I-II, III. Комплект оснащен защитными элементами, включая ветрозащитные планки и внутренние манжеты, а также световозвращающими полосами. Материал изделия - ткань Оксфорд, утеплитель - Синтепон, с усилительными накладками в области коленей. Костюм обеспечивает защиту от механических воздействий, истирания, прокола и пореза, а также от общих производственных загрязнений. СУММАРИЗАЦИЯ: Описаны характеристики и комплектация рабочей одежды и плащей влагозащитных моделей Poseidon WPL, предназначенных для использования в климатических поясах I-II, III, обеспечивающих защиту от механических воздействий, истирания, прокола и пореза, а также от общих производственных загрязнений и атмосферных осадков. Плащ "Уралстройинвест-влагозащитная одежда" POSEIDON WPL (Посейдон) синего цвета, размером 52-54, предназначен для людей ростом 182-188 см, выполнен из водонепроницаемой плащевой ткани с ПВХ покрытием, оснащен вентиляционными отверстиями, эластичными лентами на рукавах реглан и внутренней ветрозащитной планкой, имеет капюшон и накладные карманы с клапаном. Компания ООО "Уралстройинвест" производит влагозащитную одежду под брендом Poseidon, включая плащ WPL синего цвета, изготовленный из полиэфирной ткани с ПВХ покрытием, предназначенный для защиты от воды и оснащенный капюшоном и герметичными швами. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте перечислены характеристики и цены на защитные каски, противошумные наушники и полуботинки различных размеров и цветов, предназначенные для мужчин и выпускаемые ООО "СОЮЗСПЕЦОДЕЖДА-ЦЕНТР", ОАО "СОМЗ" и ООО "НОРДПРОМ". СУММАРИЗАЦИЯ: ООО Фабрика Рабочей Обуви предлагает зимние сапоги с металлическим подноском и утеплителем из искусственного меха, обеспечивающие защиту от проколов, порезов, ударов, истирания, низких температур до минус 30°C и скольжения по обледенелым поверхностям. Суммаризация: ООО "Фабрика Рабочей Обуви" предлагает зимние полусапоги модели САП126, утепленные искусственным мехом, с металлическим подноском и двухслойной подошвой из полиуретана, предназначенные для защиты от низких температур до минус 30 градусов Цельсия и обеспечивающие защиту от проколов, порезов, ударов, истирания, а также от скольжения по обледенелым поверхностям. СУММАРИЗАЦИЯ: Представлены различные виды защитной обуви для мужчин и женщин, включая утепленные и неутепленные модели с различными видами защиты и материалами, предназначенные для использования в различных сезонных условиях и при различных механических воздействиях. СУММАРИЗАЦИЯ: Описаны характеристики женского костюма "ВИТА" для медицинских работников и сферы обслуживания, изготовленного из смесовой ткани "Тиси", с содержанием полиэстера 65% и хлопка 35%, цветом графит с оранжевым, размером 52-54 и ростом 158-164 см, стоимостью 4000.00 руб. за штуку. СУММАРИЗАЦИЯ: Компания "Формгост" заключила контракт на поставку женского костюма "ВИТА" для медицинских работников и сферы обслуживания, стоимостью 8000 рублей за штуку, с характеристиками смесовой ткани "Тиси", водоотталкивающей отделки и графитово-оранжевого цвета. Краткая суммаризация: Комплект мужских летних костюмов марки "Техноавиа" стоимостью 6000 рублей за единицу.

Похожие закупки

• Поставка средств индивидуальной защиты для нужд филиала «Тюменский НПЗ» (г. Тюмень) с рассмотрением аналогов
  1 005 782,48 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Оказание услуг по изготовлению форменной одежды
  542 589,21 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Электронный аукцион на поставку перчаток смотровых/процедурных нитриловых, неопудренных, нестерильных для нужд ГБУЗ «ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ» на 2027 год
  15 000 000,00 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• ОДЕЖДА (ВКЛЮЧАЯ ФОРМЕННУЮ), ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
  178 000,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Поставка зимней спецодежды и СИЗ
  1 271 912,45 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Изготовление и поставка штор рулонных
  319 000,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Министерства юстиции Российской Федерации
  287 386,32 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Министерства юстиции Российской Федерации
  310 594,12 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Одежда, СИЗ, текстиль, Одежда, СИЗ, текстиль — Москва, Все закупки: Москва