223-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10329095 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Многофункциональный миграционный центр» |
| Начальная цена | 4 975 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 27.10.2026 |
| Приём заявок до | 27.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Ноутбук Lenovo ThinkBook 21MU0006CD 16" G7 AHP AMD Ryzen7-8745H Windows 11 Professional | 25.0 шт | 121 000,00 ₽ | Ноутбуки, в том числе портативные в защищенном исполнении, предназначенные для работы в сложной среде эксплуатации |
| Модуль оперативной памяти ADATA AD5S560016G-S 16ГБ | 25.0 шт | 24 000,00 ₽ | Базовые системы хранения данных (обеспечивающие сохранность данных при отключении питания) |
| Монитор Gigabyte GO27Q24A EK Black 27" | 30.0 шт | 45 000,00 ₽ | Мониторы, подключаемые к компьютеру |
Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются к поставке компьютерной техники и комплектующих согласно техническому заданию и спецификации. Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар, поставляемый Поставщиком, с соблюдением условий договора и сопутствующих услуг, а также подписания необходимых документов. Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в тексте суммами и условиями налогообложения. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является фиксированной и включает все сопутствующие расходы Поставщика. Оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании подписанного обеими сторонами электронного документа о приемке в течение 7 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, оплата по договору производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму. Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств со счета. Поставка товаров осуществляется в соответствии с условиями договора и техническим заданием, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно Техническому заданию, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, при этом допускается поставка улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения. Изменения в договоре оформляются согласно установленному порядку. Поставщик осуществляет доставку товаров и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет, упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и погрузо-разгрузочных работ, а также уборка упаковки осуществляется силами Поставщика в течение одного дня. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы в день поставки. Заказчик имеет право на приемку товаров в течение 15 рабочих дней с момента получения документов от Поставщика. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора, после чего может отказаться от их принятия с указанием недостатков и сроков их устранения, а Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет. Поставщик обязан устранять выявленные дефекты и недостатки в товарах в установленные сроки и предоставлять Заказчику необходимые разъяснения, а также повторно направлять документы о приемке после устранения замечаний. Согласно пункту 4.15, электронный документ о приемке товаров служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора в ЕАИСТ. Статья 5 определяет права и обязанности сторон: заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения договора и проведения экспертизы результатов, а также может контролировать порядок и сроки поставки товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются выполнять определенные действия при обнаружении недостатков в поставках и уведомлении друг друга о них, а также соблюдать условия оплаты и приемки товаров. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке и своевременной оплаты, а также может привлекать субпоставщиков, сохраняя ответственность перед Заказчиком. Поставщик обязан обеспечить исполнение обязательств субпоставщиками, имеет право на их замену при ненадлежащем исполнении и обязан предоставлять Заказчику необходимую информацию и документы в соответствии с условиями Договора. Фрагмент документа описывает обязанности Поставщика, включая указание фактического местонахождения, соответствие законодательным требованиям, соблюдение запретов и выполнение гарантийных обязательств. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара заказчик имеет право на его замену или возмещение расходов на исправление недостатков, а также проведение экспертизы в случае отказа поставщика от составления акта о недостатках. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности. Согласно условиям договора, Поставщик несет ответственность за убытки, причиненные Заказчику в случае нарушения безопасности товара, за отзыв товара, за непредоставление полной информации о товаре и за недостатки товара, возникшие до передачи Заказчику или по причинам, возникшим до этого момента. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору определяется в соответствии с законодательством РФ. Согласно условиям договора, предусмотрены штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, размер которых зависит от цены договора и характера нарушения. В пунктах 7.6-7.11 договора регламентируются условия начисления пени и штрафов за нарушение обязательств сторонами, а также условия освобождения от уплаты неустойки. Согласно представленному фрагменту, в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, а также неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, Заказчик имеет право на одностороннее расторжение договора. Согласно представленному фрагменту, документа описываются условия и основания для расторжения договора, включая обязанности по страхованию, соответствие требованиям, результаты экспертизы, соблюдение законодательства и нарушения со стороны заказчика. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются условия для расторжения договора, включая недобросовестные действия сторон и процедуру одностороннего расторжения, а также правила в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или действия внешних факторов, стороны обязаны уведомить друг друга о невозможности исполнения обязательств и продлить сроки их выполнения на время действия этих обстоятельств. Стороны договора обязуются решать возникшие споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также через претензионный порядок с письменным ответом в течение 15 календарных дней, после чего спор может быть передан в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются к соблюдению процедуры рассмотрения споров в арбитражном суде Москвы, а также к регистрации договора и его изменений в ЕАИСТ, с возможностью внесения изменений по соглашению сторон и направления уведомлений в письменной форме. Согласно статье 12 Договора, стороны согласовали порядок направления уведомлений, включая использование факсимильной связи и электронной почты, а также руководство действующим законодательством РФ в случае Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе, обеспечивать им получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе в соответствии с регламентом. Согласно статье 13 договора, стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных электронной подписью, и согласовывают порядок их использования в электронном документообороте. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик ГБУ "Миграционный центр" оформил заказ на комплекты компьютерной техники, включающие модуль памяти ADATA DDR5 и монитор Gigabyte GO27Q24A с функцией поворота экрана и регулировки наклона, а также возможностью крепления на стену. Согласно спецификации, заказан один ноутбук модели Lenovo ThinkBook 21MU0006CD с характеристиками, включая процессор AMD Ryzen7-8745H и операционную систему Windows 11 Professional, стоимостью 121 000 рублей за единицу с учетом НДС, что в сумме составляет 3 025 000 рублей.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва