РАБОТЫ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ, ПРОИЗВОДСТВУ

223-ФЗРаботаРеклама и маркетингМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, Государственное автономное учреждение города Москвы и Подрядчик обязуются выполнить работы по изготовлению и монтажу информационных табличек и баннеров в соответствии с техническим заданием. Согласно условиям договора, оплата за выполненные работы производится в соответствии с его положениями, цена договора составляет определенную сумму, включая НДС или без него, и подлежит уплате в рублях РФ. Цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положениями о закупках. Оплата осуществляется после выполнения работ без авансового платежа, в безналичном порядке. Согласно условиям договора, оплата подрядчику производится в течение 7 рабочих дней после подписания заказчиком документа о приемке, оформленного с использованием АИС "Портал поставщиков" и подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Оплата осуществляется на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке и итоговой сумме к оплате. В случае нарушения обязательств подрядчиком, заказчик производит оплату с учетом неустойки. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Согласно договору, подрядчик обязан выполнить работы в течение 10 рабочих дней с даты подписания договора, при этом подрядчик может досрочно завершить работы с согласия заказчика. После завершения работ подрядчик предоставляет заказчику отчетную документацию и электронный документ о приемке, после чего заказчик в течение 15 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку работ, либо направляет подрядчику информацию о необходимости устранения выявленных недостатков. Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в выполненных работах за свой счет в установленный срок и предоставить Заказчику запрошенные разъяснения в течение 10 рабочих дней. СУММАРИЗАЦИЯ: В статье 4.5 указано, что подписанный обеими сторонами УКЭП электронный документ о приемке работ является основанием для их оплаты и регистрации исполнения договора. Статья 5 определяет права Заказчика, включая требование надлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, своевременное устранение недостатков, представление отчетной документации и информации о ходе работ. Согласно пунктам 5.1.7 и 5.3.1 Договора, Подрядчик имеет право на представление объяснений при обнаружении несоответствия выполненных работ и требований Технического задания, а также на требование своевременного подписания Заказчиком УКЭП электронного Документа о приемке работ. Заказчик обязан сообщать о недостатках в работах и своевременно их оплачивать. Подрядчик обязуется привлекать субподрядчиков для выполнения работ без изменения цены договора и объемов работ, а также несет ответственность за их исполнение и обязан своевременно и качественно выполнять работы согласно техническому заданию, представляя отчетную документацию и обеспечивая соответствие результатов работ требованиям качества и безопасности. Подрядчик обязуется соблюдать санитарные нормы, лицензирование и стандарты, устранять дефекты в течение гарантийного срока, приостанавливать работы при обнаружении негативных обстоятельств и обеспечивать соответствие требованиям законодательства, а также информировать Заказчика об изменении своего местонахождения. Подрядчик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего адреса, сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе выполнения договора, и обеспечивать защиту персональных данных в соответствии с законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, подрядчик обязан соблюдать запреты, предусмотренные законодательством РФ о контрактной системе и национальном режиме при закупках, а также гарантировать качество выполненных работ и устранять выявленные недостатки в течение гарантийного срока, продлеваемого на время устранения дефектов. Согласно положениям договора, Подрядчик обязан возместить расходы на экспертизу, устранить недостатки безвозмездно, нести ответственность за нарушение сроков и обеспечение безопасности работ, а также предоставить полную и достоверную информацию о ходе работ и их результатах, при нарушении чего Подрядчик отвечает за недостатки результата работ. Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств Подрядчиком составляет 10% от цены договора, если она не превышает 3 млн рублей, и 5% от цены договора, если она составляет более 3 млн рублей, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств. Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены договора, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены договора с учетом фактически выполненных работ. Согласно условиям договора, общая сумма штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств Заказчиком не может превышать цену договора, а также предусмотрены условия освобождения от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.6, Договор может быть расторгнут Заказчиком в случае неоднократного нарушения сроков и объемов выполнения работ, невыполнения работ в установленные сроки, невозможности завершения работ в срок или обнаружения существенных недостатков результата работ, а также при подтверждении экспертизой нарушений условий Договора и несоблюдении запретов, установленных законодательством. Согласно пунктам 8.1.2.1-8.1.2.3, Подрядчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при неоднократных нарушениях сроков оплаты или необоснованных отказах Заказчика от приемки работ, а также при невыполнении Заказчиком своих обязательств, препятствующих исполнению договора. Расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и положениями о закупке. Статья 9 Договора регулирует обеспечение его исполнения, предусматривая возможность предоставления независимой гарантии или внесения денежных средств в размере 30 000 рублей, с указанием конкретных требований к независимой гарантии и порядка её предоставления. Подрядчик внес денежные средства в обеспечение исполнения обязательств по Договору, которые могут быть использованы Заказчиком для компенсации убытков или неустоек в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, а также подлежат возврату Подрядчику по окончании срока действия Договора. Согласно статьям 9.4-9.5, подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения договора до 31 декабря 2026 года, которое возвращается в случае надлежащего исполнения обязательств. Обеспечение может быть уменьшено и изменен способ его предоставления в соответствии с выполненными обязательствами. Статья 10.1 освобождает стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям договора, стороны обязаны уведомить друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в течение 5 дней и продлить сроки исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств. В случае споров стороны должны попытаться их урегулировать путем переговоров и оформления дополнительных соглашений. Стороны договора обязались решать возникающие споры в претензионном порядке, с письменным ответом в течение 15 календарных дней, а в случае недостижения согласия — в Арбитражном суде города Москвы. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30 ноября 2026 года. Согласно представленному фрагменту, в случае выполнения работ в рамках претензионной работы, Договор подлежит регистрации в реестре контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения оформляются в электронном виде и вступают в силу с момента подписания Сторонами, также подлежат регистрации. Уведомления Сторон осуществляются в письменной или электронной форме с определёнными правилами их считать полученными. Стороны руководствуются законодательством РФ и обязаны выполнить обязательства для регистрации сведений о договоре в реестре ЕАИСТ. В договоре присутствуют приложения, а также указаны адреса, реквизиты и подписи государственного учреждения города Москвы, выступающего в качестве заказчика. Данный фрагмент содержит информацию о реквизитах Департамента финансов города Москвы и образец сметы, включая перечень работ, единицы измерения, цены за единицу с НДС, количество и общую стоимость с НДС. Договор предусматривает выполнение работ по изготовлению информационных табличек и баннера в количестве, указанном в перечне позиций, с итоговой ценой, рассчитываемой с учетом коэффициента, зависящего от предложенной цены по сравнению с начальной. Договор включает приложения с техническим заданием и сметой, а также особые условия электронного взаимодействия сторон. Подрядчик обязуется назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Портал поставщиков», обеспечить им усиленную квалифицированную электронную подпись и регистрацию в системе, а также использовать электронные подписи для документооборота, признавая их юридическую силу равной бумажным документам. Стороны договорились о возможности использования электронного документооборота через АИС «Портал поставщиков», за исключением случаев, когда законодательство требует наличия бумажного носителя.

Похожие закупки

• 226627_Подарки новогодние детские для ООО «ЛОЦ «Энергетик»
  211 633,10 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКА БРЕНДИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (СКЛАДНОЙ ЗОНТ) С ЛОГОТИПОМ УНИВЕРСИТЕТА "РОСБИОТЕХ"
  628 800,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Аренда искусственной елки с украшением
  — заявки до 30.10.2026, Москва
• Оказание услуг по установке, декорированию и деоформлению новогодних елей Заказчика с предоставлением элементов декора для нужд ГБУЗ "ДГП № 143 ДЗМ".
  627 999,96 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• РАБОТЫ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ, ПРОИЗВОДСТВУ
  655 966,51 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Работы по изготовлению информационной таблички
  53 100,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• 7522_Выбор поставщика услуг для организации мероприятия на март 2027
  — заявки до 13.11.2026, Москва
• Оказание услуг по проведению информационно-рекламной кампании с использованием плакатов на рекламных щитах 3.7 м х 2.7 м, 1.2 м х 1.8 м.
  2 977 020,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Реклама и маркетинг, Реклама и маркетинг — Москва, Все закупки: Москва