Оказания работ демонтаж, монтаж медицинского оборудования

44-ФЗУслугаМедизделия и расходникиПермский крайПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору № Оказание услуг, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Пермского края "Больница Коми-Пермяцкого округа" и исполнитель заключили соглашение об оказании услуг в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. Исполнитель обязуется предоставить услуги, а Заказчик принять и оплатить их согласно техническому заданию и приложениям к договору. Услуги должны быть предоставлены с даты заключения договора и до указанного срока окончания, с определённой ценой за единицу услуги, указанной в спецификации. Условия договора предусматривают твердую цену за оказание услуг, не подлежащую изменению в течение всего срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Цена договора включает все расходы исполнителя и не подразумевает авансовых платежей, а оплата производится в течение 10 рабочих дней после подписания акта приемки услуг. Согласно пункту 9 части 3 статьи 49 Закона о контрактной системе определяется размер платы за заключение Договора, который указывается в соответствии с указанным законом и заменяет положения раздела Договора об оплате. В разделе 3 Договора регламентирован порядок приемки результатов работ и услуг, включая назначение ответственных лиц, сроки и процедуру оформления приемки, а также ежемесячную отчетность Исполнителя перед Заказчиком. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, своевременного устранения недостатков и может отказаться от приемки услуг, не соответствующих условиям Договора, а также принять решение об одностороннем отказе от Договора с предварительной экспертизой услуг. Заказчик обязан обеспечить приемку услуг, их оплату и требовать неустоек в случае нарушения условий Договора, а также проверить документы Исполнителя на соответствие требованиям законодательства. Исполнитель обязуется своевременно оказывать услуги, предоставлять необходимые документы и информацию, а также устранять выявленные недостатки услуг в установленные сроки. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику информацию о соисполнителях и копии заключенных с ними договоров в течение 10 дней, а также регистрировать обособленное подразделение в налоговых органах в случае создания рабочих мест на срок более месяца и уведомлять Заказчика о постановке на учет в течение 3 рабочих дней. За неисполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. Исполнитель имеет право требовать уплаты неустоек за просрочку исполнения обязательств Заказчиком, а также за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. Пеня начисляется за каждый день просрочки, исходя из одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченной суммы. За неисполнение обязательств, кроме просрочки, предусмотрены штрафы в фиксированных суммах, зависящих от цены Договора. В случае просрочки исполнения обязательств Исполнителем, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек. В соответствии с условиями договора, за просрочку исполнения обязательств предусмотрена пеня, исчисляемая от цены договора и ключевой ставки Центрального банка РФ, а за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств установлен штраф в размере от 1 до 5 тысяч рублей. Размер штрафа за просрочку исполнения обязательств по Договору рассчитывается в процентах от начальной (максимальной) цены Договора в зависимости от его стоимости, а за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств без стоимостного выражения — в фиксированных суммах. Согласно условиям договора, штрафы за неисполнение обязательств ограничены определенными суммами, зависящими от цены договора, и не могут превышать ее. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае непреодолимой силы или вины другой стороны. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, и требует подписания дополнительных соглашений. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда. Согласно представленному фрагменту, заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в случаях, когда исполнитель или поставляемый товар перестали соответствовать требованиям, установленным извещением о закупке и документацией о закупке, или когда исполнитель предоставил недостоверную информацию, позволившую ему стать победителем в определении поставщика. Согласно представленному фрагменту, в случае смены Исполнителя на иностранное юридическое лицо, которое не соответствует требованиям российского законодательства о закупках, Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора. Также Заказчик может отказаться от Договора в случае непредоставления Исполнителем информации о соисполнителях или по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от обязательств, а также при несоответствии услуги результатам экспертизы. Согласно условиям Договора, стороны имеют право на односторонний отказ от его исполнения в случае нарушения сроков оказания услуг, снижения их качества, невыполнения условий Договора, а также при установлении недействительности банковской гарантии или невозможности дальнейшего финансирования. В случае возникновения споров стороны обязаны сначала попытаться их решить путем переговоров, а при недостижении согласия — в Арбитражном суде Пермского края после соблюдения претензионного порядка. Стороны договора обязуются отвечать на претензии в течение 14 дней, договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств, включая гарантийные, а также стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Стороны договора обязуются сохранять конфиденциальность информации и не допускать её передачу третьим лицам без согласия, а также обеспечивают возможность проверок уполномоченными органами и возвращают излишне полученные средства в случае выявления нарушений. Договор заключен в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, с приложениями, включая техническое задание и спецификацию, и содержит указания на реквизиты сторон и должностных лиц.

Похожие закупки

• Поставка расходных материалов для лаборатории
  204 802,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Пермский край
• Поставка расходного материала для исследования мочи
  1 015 576,08 ₽ заявки до 05.11.2026, Пермский край
• Поставка медицинских изделий (Сетка хирургическая универсальная, полимерная)
  137 260,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Пермский край
• Поставка медицинских расходных материалов
  682 600,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Пермский край
• Поставка изделий медицинского назначения (Перчатки хирургические из латекса гевеи, неопудренные, стерильные, текстурированные, анатомической формы, пара).
  2 900 000,00 ₽ заявки до 11.11.2026, Пермский край
• Поставка медицинских расходных материалов (протез твердой мозговой оболочки, животного происхождения)
  425 400,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Пермский край
• Поставка медицинских расходных материалов
  2 890 000,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Пермский край
• Поставка расходных материалов для ангиографии (проводники)
  1 700 000,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Пермский край

Ещё: Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Пермский край, Все закупки: Пермский край