НАГРАДНАЯ ПРОДУКЦИЯ

44-ФЗТоварРеклама и маркетингМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются к поставке призов с гравировкой по предоставленному макету в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий техническому заданию и спецификации, а Поставщик должен обеспечить поставку нового товара с годом выпуска не ранее 2026 года и оказание сопутствующих услуг. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС, если это применимо. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, её оснований и порядка расчета, а также итоговой суммы к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Сроки поставки товара определены в контракте и техническом задании с 29 октября по 03 ноября 2026 года. Согласно условиям контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также может осуществлять поставку партиями по предварительной заявке. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и в случае улучшения качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке за счет поставщика. Поставщик обязан предоставить заказчику комплект отчетных документов и сертификатов, подтверждающих качество товара, а заказчик в течение 20 рабочих дней должен рассмотреть результаты и принять товар. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров, содержащиеся в них услуг, либо информацию об отказе с указанием недостатков и сроков их устранения, а Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, после чего направляет её Поставщику. Поставщик обязан в установленные сроки устранить недостатки или предоставить разъяснения по запросу Заказчика. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта. Заказчик должен сообщать о недостатках в установленные сроки, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса и соответствовать законодательным требованиям, а также гарантировать качество товара в соответствии с условиями контракта и техническим заданием. В соответствии с условиями договора, Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров в гарантийный срок за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и продлевается на время устранения недостатков. Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также нести ответственность за вред и убытки, причиненные в результате недостатков товара, в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения. Согласно контракту, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком варьируется в зависимости от цены контракта и составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей соответственно при цене до или свыше 3 млн рублей. Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта или не уплаченной в срок суммы. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вине другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении недопоставки товара или завышения его стоимости. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплекта. Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям контракта, поставщик может расторгнуть его в одностороннем порядке при неоднократных нарушениях сроков оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров, неправомерного отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров заказчиком. Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, с обязательным письменным ответом в течение 5 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать определенные положения Закона о Контрактной системе и имеют право на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их своевременного уведомления о таких обстоятельствах. Согласно пунктам 9.3 и 10 Контракта, стороны обязуются продлевать сроки исполнения обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а также урегулировать споры путем переговоров и претензионного порядка с возможностью обращения в Арбитражный суд города Москвы. В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание адреса и реквизитов организации, денежной оценки требований, приложения документов и возможное обращение в Арбитражный суд Москвы. Также устанавливаются сроки действия контракта и порядок его изменения. Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему должны быть зарегистрированы в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а уведомления Сторон осуществляются в письменной форме с определёнными правилами доставки. В случае В представленном фрагменте документа указаны приложения к контракту, условия для проведения проверок соблюдения целей и условий предоставления субсидии, а также особые условия электронного взаимодействия сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет» для обмена документами и информацией. Стороны договора обязуются использовать электронный документооборот с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивают получение необходимых электронных подписей и регистрацию в соответствующей автоматизированной информационной системе. В представленном фрагменте документа указаны юридические и фактические адреса, контактные данные, а также реквизиты Государственного бюджетного учреждения города Москвы, выступающего в качестве Заказчика, и СУММАРИЗАЦИЯ: Договор на изготовление наградной продукции, включая стеклянный приз "Диалог-Конверсия" с гравировкой и подсветкой, а также спецификацию товара с указанием характеристик, производителя, модели, количества и ценой за единицу. Компания ООО "Диалог-Конверсия" заказала изготовление двух кубков "Диалог-Конверсия" KM2925a, предназначенных для хоккея, с указанием стоимости заказа и цены за единицу продукции.

Похожие закупки

• ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА ПРАЗДНИЧНЫЕ
  340 874,38 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАГРАДНЫХ СУВЕНИРОВ
  265 000,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции для нужд филиалов УФПС Новосибирской области АО "Почта России" .
  380 738,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Разработка креативной концепции наборов сувенирной продукции для протокольных мероприятий для Российского Красного Креста
  — заявки до 04.11.2026, Москва
• Изготовление сувенирной продукции «Наградная статуэтка»
  89 972,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Изготовление и поставка брендированной продукции для нужд Российского Красного Креста
  — заявки до 03.11.2026, Москва
• Оказание услуг по изготовлению и поставке брендированной продукции (чайный набор)
  666 957,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Оказание услуг по изготовлению и поставке брендированной продукции (форма)
  1 912 319,50 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Реклама и маркетинг, Реклама и маркетинг — Москва, Все закупки: Москва