44-ФЗТоварИТ и связьМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10328281 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Детский музыкальный театр юного актера» |
| Начальная цена | 23 122,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 26.10.2026 |
| Приём заявок до | 27.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Коммутатор уличный OSNOVO SW-8030/WD 230x40x90 мм | 1.0 шт | 13 927,00 ₽ | Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации |
| Инжектор PoE Midspan-1/652G | 1.0 шт | 6 600,00 ₽ | Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами |
| Кабель ParLan U/UTP Cat5e 4х2х0,52 PVC Арт. 100005 | 50.0 м | 51,90 ₽ | Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами |
Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение культуры города Москвы и поставщик обязуются поставку коммутатора, инжектора и кабеля согласно техническому заданию и спецификации. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании электронного документа о приемке. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 15 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать определенным стандартам, обеспечивать сохранность при транспортировке и быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки. Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает полученные документы и осуществляет приемку товаров. Согласно условиям документа, при обнаружении недостатков в поставленных товарах и сопутствующих услугах, Заказчик обязан предоставить Поставщику информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, после чего Поставщик обязан устранить эти недостатки за свой счет. Заказчик также вправе провести экспертизу поставленных товаров для подтверждения их соответствия условиям контракта, используя для этого свои силы или привлекая экспертов. Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть подписан УКЭП и направлен через УАИС «Бюджетный учет», а при необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов, Поставщик обязан выполнить требования Заказчика в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуру контроля за поставляемыми товарами, включая проверку их количества, ассортимента, комплектности и стоимости, а также порядок обмена информацией между Заказчиком и Поставщиком при выявлении недостатков и необходимости представления разъяснений. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие требованиям качества и других характеристик, а также может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, при этом не изменяя стоимость и количество товаров. Поставщик также обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством РФ. Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения в течение 5 календарных дней, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, предоставляя гарантийный срок, в течение которого обязан устранять обнаруженные недостатки. Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки товара за свой счет в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается аналогичный гарантийный срок. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, а также за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в результате несоблюдения требований безопасности товара. Поставщик обязан возместить убытки и обеспечить предоставление полной и достоверной информации о товаре, а также отвечает за недостатки товара в определенных случаях. Утвержденные правила определяют размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, исходя из цены контракта и его объема, а также устанавливают фиксированные суммы штрафов для заказчика и процентные ставки для поставщика в зависимости от цены контракта. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком предусмотрен штраф в размере 1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей, и пеня за просрочку исполнения обязательств рассчитывается исходя из ключевой ставки Центрального банка РФ. Заказчик также несет ответственность за просрочку исполнения своих обязательств, с ограничением общей суммы штрафов Ценой контракта. Согласно представленным фрагментам, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрены условия для возврата излишне уплаченных средств и порядок взыскания неустойки. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектных. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2 документа, основаниями для расторжения договора являются неоднократное нарушение сроков и объемов поставки товаров, несоответствие поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также нарушение запретов, установленных законодательством. Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения контракта, включая случаи нарушения сроков оплаты и приемки товаров, необоснованного отказа от приемки или оплаты, а также невыборки товаров. Установлены правила для расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке с соблюдением законодательства РФ. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Споры между Сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и направления письменных претензий с последующим ответом в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны предоставить обоснованный расчет и необходимые документы при предъявлении требований, а также предусмотрен порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы и условия изменения контракта, включая его электронную регистрацию и оформление дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с учетом определенных условий доставки, а также руководствуются действующим законодательством РФ в случае Согласно статье 13, стороны договора обязуются использовать электронные документы с усиленной квалифицированной электронной подписью для обмена информацией через специализированные автоматизированные информационные системы, а также создавать стандартные товарные единицы для оформления приемки товара. Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются соблюдать требования законодательства РФ к подписанию документов, использовать усиленную квалифицированную электронную подпись в АИС «Портал поставщиков», признавать юридическую силу электронных документов и обеспечивать их регистрацию в системе. Статья 14 содержит адреса и реквизиты Заказчика. В представленном фрагменте содержатся контактные данные и реквизиты юридического лица, а также информация о заказчике и поставщике, включая технические характеристики товара. Спецификация включает закупку кабеля U/UTP Cat5e длиной 50 метров и стоимостью 2595 рублей, а также оборудования: коммутатора OSNOVO SW-8030/WD и инжектора PoE Midspan-1/652G, каждый по одной единице с указанием их характеристик и цен.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, ИТ и связь, ИТ и связь — Москва, Все закупки: Москва