Аварийно-восстановительный ремонт объектов административно-делового назначения, находящихся в собственности города Москвы и не переданных в пользование

44-ФЗРаботаСтроительство и ремонтМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10328279
Заказчик	Государственное казенное учреждение города Москвы «Развитие Московского региона»
Начальная цена	389 196,97 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	26.10.2026
Приём заявок до	27.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Аварийно-восстановительный ремонт объектов административно-делового назначения, находящихся в собственности города Москвы и не переданных в пользование	1.0 усл. ед	389 196,97 ₽	Здания и работы по возведению зданий

Описание

Согласно государственному контракту № _, Заказчик и Подрядчик обязуются выполнить работы по ремонту и замене опоры СП-400-9,0/11,0-0,1 в Московской области, г.о. Домодедово, что подтверждено результатами конкурсной процедуры. Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ в соответствии с Техническим заданием, а цена контракта, включая НДС или без него, является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата подрядчику производится без авансового платежа, в безналичном порядке после выполнения всех работ и подписания усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке работ через автоматизированную информационную систему. Оплата должна быть осуществлена в течение семи рабочих дней с даты подписания документа заказчиком. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан осуществлять перечисление неустойки (штрафа, пени) в бюджет, а его обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с его счета. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств, Заказчик должен согласовать новые условия контракта, включая цену и сроки. Сроки выполнения работ по контракту установлены в соответствии с техническим заданием и составляют не более 10 рабочих дней с даты заключения контракта. Подрядчик обязан представить отчетную документацию и электронный Документ о приемке в течение 5 рабочих дней после завершения работ, а Заказчик в течение того же срока должен рассмотреть результаты и провести приемку, после чего либо подтвердить соответствие работ требованиям, либо указать на недостатки и сроки их устранения. Согласно пунктам 4.3 и 4.4, Заказчик обязан формировать и направлять Подрядчику через УАИС «Бюджетный учет» и АИС «Портал поставщиков» информацию о разъяснениях, отказах от принятия работ, перечне недостатков и сроках их устранения. Подрядчик в ответ на полученные замечания должен в установленные сроки предоставить разъяснения или устранить недостатки и направить исправленные документы. Согласно статье 5 Контракта, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, своевременного устранения недостатков, представления отчетной документации, запроса информации о ходе работ и контроля за их объемом и сроками. Согласно условиям контракта, Заказчик обязан сообщать Подрядчику о выявленных недостатках в работах и своевременно их оплачивать, а Подрядчик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке работ и своевременной оплаты, а также привлекать субподрядчиков для выполнения работ. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядчиков и обязан своевременно и качественно выполнить работы согласно техническому заданию, а также обеспечить соответствие результатов работ установленным требованиям и устранить выявленные недостатки. Подрядчик обязуется за свой счет устранять недостатки в течение гарантийного срока, приостанавливать работы при обнаружении обстоятельств, влияющих на качество результатов, и обеспечивать соответствие требованиям законодательства, а также информировать Заказчика об изменении своего фактического местонахождения. Подрядчик обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе исполнения контракта, и соблюдать требования законодательства о защите персональных данных и информации, а также соответствовать нормам законодательства и условиям контракта. Подрядчик обязуется гарантировать качество выполненных работ и устранять выявленные недостатки в течение гарантийного срока, который продлевается на время устранения дефектов. В случае отказа Подрядчика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с законодательством. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ и возмещает вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в результате выполнения работ, а также обязан предоставлять полную и достоверную информацию о ходе работ и исправлять недостатки результата работ по требованию Заказчика. В соответствии с условиями контракта, за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком или заказчиком предусмотрены штрафы, размер которых зависит от цены контракта и составляет от 1000 до 5000 рублей для заказчика и от 5 до 10 процентов от цены контракта для поставщика, при условии что цена контракта не превышает установленные пороги в 3 млн рублей. В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком предусмотрены штрафы в размере от 1 000 до 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом фактически выполненных работ. За просрочку исполнения обязательств Заказчиком также предусмотрена пеня. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки при доказывании определенных обстоятельств. Согласно условиям контракта, в случае просрочки исполнения обязательств по вине одной из сторон или вследствие обстоятельств непреодолимой силы, предусмотрены меры ответственности, включая возврат излишне уплаченных средств и уплату неустойки. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, таких как ненадлежащее качество работ, неоднократное нарушение сроков и объемов работ или невыполнение обязательств в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения контракта в случае нарушения графика выполнения работ, некачественного исполнения, неисправлений в установленные сроки, существенных недостатков, подтвержденных экспертизой, отказа от согласования новых условий контракта, нарушения запретов и неоднократных задержек оплаты со стороны заказчика. СУММАРИЗАЦИЯ: В случае неоднократного необоснованного отказа Заказчика от приемки работ или невыполнения им обязательств, Подрядчик может расторгнуть контракт. Расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется гражданским законодательством РФ и специальными положениями контракта соответственно. Согласно статье 10 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств и предоставления подтверждения их возникновения в установленном порядке. Согласно пункту 10.3, в случае обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Статья 11 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в претензии должна быть указана денежная оценка требований с расчетом и приложены необходимые документы, а споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 30 декабря 2026 года, с возможностью продления в рамках претензионной работы. Контракт подлежит регистрации в реестре контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения оформляются в электронном виде и вступают в силу с момента подписания сторон. Согласно статье 13 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, с определением даты их получения в зависимости от способа отправки. В случае СУММАРИЗАЦИЯ: В статье 15 указаны юридический и фактический адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и Согласно условиям контракта, подрядчик обязуется использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного взаимодействия с заказчиком, включая обмен документами и информацией, а также назначить уполномоченных должностных лиц и обеспечить их регистрацию в системе с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Стороны договора признают юридическую силу электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и освобождают их от необходимости дублирования на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →