БУМАГА ДЛЯ ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

223-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, ГАОУ ДПО МЦРПО и Поставщик обязуются поставку бумаги для офисной техники в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий техническому заданию и спецификациям, а также подписать необходимые документы после доставки товара Поставщиком. Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора, включая НДС или без него в зависимости от законодательства. Согласно условиям договора, налоговые обязательства и другие платежи несет Заказчик, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все расходы Поставщика, авансовый платеж не предусмотрен, оплата осуществляется после поставки товаров в безналичном порядке на основании электронного документа о приемке в течение 7 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, порядок оплаты по Договору осуществляется через электронный документ о приемке, содержащий сумму к оплате, размер неустойки и порядок ее расчета. Заказчик может производить оплату с учетом неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств со счета. Поставка Товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно условиям договора, поставляемые товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения. Поставщик отвечает за транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы и соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам. Поставщик обязан обеспечить соответствие упаковки маркировке товара, её сохранность при транспортировке и вывоз упаковки в течение одного дня. В день поставки Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, сертификаты и подтверждающие качество товара документы, после чего Заказчик в течение 10 рабочих дней осуществляет приемку товаров. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора, после чего может отказаться от их принятия, указав перечень выявленных недостатков и сроки их устранения. Поставщик обязуется устранить недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик также обязан направлять Поставщику информацию о результатах проверки товаров через УАИС «Бюджетный учет». Согласно условиям договора, Поставщик обязан устранять выявленные дефекты и предоставлять Заказчику разъяснения в установленные сроки, а в случае получения информации о замечаниях или отказе от принятия товаров, Поставщик должен исправить недостатки и повторно направить документы для утверждения Заказчиком. Согласно пункту 4.15, электронный документ о приемке, подписанный УКЭП, служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора в ЕАИСТ. В статье 5 изложены права и обязанности сторон: заказчик имеет право требовать исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения договора и проведения экспертизы результатов, а также может контролировать порядок и сроки поставки товаров. Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты за поставленные товары. Поставщик обязуется исполнять свои обязательства через субпоставщиков, несет ответственность за их действия и имеет право на замену субпоставщиков в случае ненадлежащего исполнения. Поставщик также обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств. Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего адреса, соответствовать законодательным требованиям и единым требованиям к участникам закупки, а также соблюдать установленные запреты. Поставщик гарантирует качество товара и устраняет выявленные недостатки в течение гарантийного срока. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки, продлевая гарантию на время устранения недостатков. В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на нее в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и установить аналогичный гарантийный срок на замененный товар. Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и положениями договора, включая возмещение вреда, убытков и недостатков товара. Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком предусмотрен штраф в размере 10% от цены договора, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены договора, если она выше указанной суммы. За аналогичные действия заказчика штраф составляет 1000 рублей или 5000 рублей в зависимости от цены договора. В данном фрагменте договора регламентируются условия ответственности сторон за нарушение обязательств, включая размеры штрафов и пени, а также условия освобождения от уплаты неустойки в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно представленному фрагменту, в случае неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства, а неустойка не освобождает от исполнения обязательств по договору. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки. Согласно представленному фрагменту договора, указаны условия и основания для отказа поставщика от передачи товара заказчику, включая невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие поставщика техническим требованиям, нарушения условий договора, подтвержденные экспертизой, и несоблюдение запретов, установленных законодательством. Также перечислены основания для расторжения договора по инициативе поставщика, такие как неоднократные нарушения сроков оплаты и необоснованный отказ от приемки товаров со стороны заказчика. Согласно представленному фрагменту, в случае отказа Заказчика от подписания документа о приемке без объяснения причин, неоплаты поставленных товаров Согласно условиям договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств и их возможной продолжительности. Согласно статье 10 договора, стороны обязуются решать возникающие споры путем переговоров и могут заключать дополнительные соглашения, а также должны направить письменную претензию с указанием всех необходимых данных для ее урегулирования в претензионном порядке в течение 15 календарных дней, после чего Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются решать споры через Арбитражный суд Москвы, а также предусмотрен порядок изменения договора и его регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ, с возможностью внесения изменений и дополнений в электронном виде. Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок направления уведомлений, включая почтовые отправления и электронные средства связи, а также указали, что неполное выполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации исполнения договора в Реестре Договоров ЕАИСТ. Также стороны утвердили приложения к договору и согласие на проверки со стороны органов власти. Согласно условиям договора, стороны обмениваются электронными документами о приемке через специализированные автоматизированные информационные системы, а поставщик обязан обеспечить наличие стандартных товарных единиц в системе и назначить ответственных за электронный документооборот лиц. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся реквизиты и контактные данные сторон, а также информация о продукции (офисной бумаге формата А4). СУММАРИЗАЦИЯ: В документе представлена спецификация товаров, включая различные виды бумаги для офисной техники с указанием характеристик, производителей, моделей, количества, единицы измерения и цены за единицу. Суммаризация: В представленном фрагменте перечислены позиции товаров и их стоимость с учетом НДС, включая бумагу для офисной техники различных типов и производителя АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК.

Похожие закупки

• Поставка МФУ Xerox VersaLink C7130 и картриджей к ним
  — заявки до 30.10.2026, Москва
• ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕБНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ
  542 000,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• МИ №66/МИ (26P013) - Канцелярские товары для нужд ООО "Газпром энергохолдинг индустриальные активы"
  1 346 880,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Закупка на поставку расходных материалов для оргтехники
  295 619,50 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Поставка напольных вешалок
  35 000,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Право заключения договора на оказание услуг по мониторингу технических средств охраны и выезду по сигналу «тревога» для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Ярэне
  666 600,68 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Шкаф медицинский Hilfe MD 1 1657/SG (металл/стекло, 570x320x1755 мм)
  18 565,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Картридж лазерный SUPER FINE 106R01412 д XEROX Phaser 3300MFP 8K
  2 000,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва