Бумага дизайнерская Abraun MODIGLIANI белый 260 г/м2 лист 72х101 см

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение культуры города Москвы заключило соглашение с поставщиком на поставку дизайнерской бумаги Abraun MODIGLIANI белого цвета весом 260 г/м2 размером 72х101 см. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий техническому заданию и спецификации, с условием, что товар будет новым и выпущен после 2026 года. Поставка и сопутствующие услуги осуществляются Поставщиком, а момент поставки фиксируется приемкой товара Заказчиком. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение двух календарных дней с даты заключения контракта. Согласно условиям договора, поставка товаров осуществляется по согласованию с Заказчиком, который должен утвердить время, место и дату поставки, а также возможность поставки партиями по предварительной заявке. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, товар должен соответствовать ГОСТ или международным стандартам, иметь соответствующую маркировку и упаковку, а также сопровождаться необходимыми отчетными документами и сертификатами качества. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик формирует и направляет Поставщику электронное требование в АИС, после чего принимает товары и услуги при Согласно представленным условиям, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации, а также осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов. Согласно пунктам 5.1.6-5.1.7 и 5.2.1-5.2.3 Контракта, Заказчик и Поставщик обязаны выполнять определенные действия в случае обнаружения недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и принятие мер по их устранению, а также своевременное принятие и оплату товаров в соответствии с условиями Контракта. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта. Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока. Согласно условиям договора, гарантийный срок на комплектующее изделие равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. При замене дефектного комплектующего изделия гарантийный срок на новое изделие устанавливается аналогичный. Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Убытки, связанные с отзывом товара, подлежат возмещению Поставщиком. Поставщик также обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и несет ответственность за недостатки, возникшие из-за Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и рассчитывается за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения. Согласно контракту, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от 1000 до 5000 рублей, а также предусмотрена пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта. Согласно статье 7, стороны договора согласовали условия о штрафах за неисполнение обязательств, ограничив общую сумму штрафов ценой контракта и предусмотрев освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Статья 8 регулирует порядок расторжения договора, предусматривая возможность расторжения по соглашению сторон или в судебном порядке. Договор предусматривает одностороннее расторжение со стороны заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Согласно новому постановлению Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875, в Контракт введены основания для его расторжения по инициативе Поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты Заказчиком, необоснованный отказ от приемки товаров, отказ от оплаты поставленных товаров Стороны договора обязаны соблюдать процедуру расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить свои обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны ответить на претензию в течение 15 календарных дней, иначе это считается признанием требований. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон и обоснованный расчет денежной суммы, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 30 ноября 2026 года. Согласно статье 11, контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения оформляются в электронном виде и вступают в силу с момента подписания сторон, подлежат регистрации в указанном реестре. Статья 12 устанавливает порядок уведомлений сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно представленному фрагменту, для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ необходимо наличие обоснования в виде выполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает согласие поставщика на проверки соблюдения условий предоставления субсидии. В статье 13 описаны особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами и информацией через АИС «Портал поставщиков». Поставщик обязан создать спецификацию товарно-материальных ценностей (СТЕ) через АИС «Портал поставщиков» при Согласно представленному фрагменту, статья 14 содержит реквизиты и подписи сторон договора, где указаны юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский музей современного искусства», а также Согласно представленному фрагменту, в документе

Похожие закупки

• Поставка МФУ Xerox VersaLink C7130 и картриджей к ним
  — заявки до 30.10.2026, Москва
• ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕБНОЕ ЭЛЕКТРОННОЕ
  542 000,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• МИ №66/МИ (26P013) - Канцелярские товары для нужд ООО "Газпром энергохолдинг индустриальные активы"
  1 346 880,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Закупка на поставку расходных материалов для оргтехники
  295 619,50 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Поставка напольных вешалок
  35 000,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Право заключения договора на оказание услуг по мониторингу технических средств охраны и выезду по сигналу «тревога» для нужд ПАО «Россети Центр» (филиала «Ярэне
  666 600,68 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Шкаф медицинский Hilfe MD 1 1657/SG (металл/стекло, 570x320x1755 мм)
  18 565,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Картридж лазерный SUPER FINE 106R01412 д XEROX Phaser 3300MFP 8K
  2 000,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва