44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10328200 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Политехнический колледж имени П.А. Овчинникова» |
| Начальная цена | 96 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 26.10.2026 |
| Приём заявок до | 27.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Умная лампа RGB WiFi Bulb01 | 120.0 шт | 800,00 ₽ | Лампы светодиодные |
Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное образовательное учреждение и поставщик обязуются к поставке умных лампочек для профессиональных проб в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ о контрактной системе. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, который также предоставляет сопутствующие услуги. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора, включая НДС или без него. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все расходы Поставщика, за исключением случаев изменения цены, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан оплатить товары после списания средств со своего счета, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, товар должен быть упакован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы, а также упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан убрать упаковку в течение одного дня и предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки. Заказчик имеет 20 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров. Согласно документу, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта, после чего может отказаться от принятия товаров с указанием недостатков и сроками их устранения или отклонить электронный документ о приемке, если выявлены недостатки. Поставщик обязуется устранить недостатки в установленный срок за свой счет. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков/дефектов, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с требованием их устранения в установленные сроки, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к обмену документацией и УКЭП электронными документами для подтверждения исполнения обязательств и оплаты поставленных товаров, а также регистрации сведений об исполнении контракта в ЕАИСТ. Заказчик имеет право требовать от Поставщика представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществлять контроль за поставками, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов контракта. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки после исполнения контракта, обязательства сторон по уведомлению о недостатках и приемке товаров, а также права поставщика на требование подписания электронного документа о приемке. Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества и ассортимента, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактом и техническим заданием. Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки товара в рамках гарантийного срока, а в случае отказа от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и продлевается на время устранения недостатков. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ, а также возмещают убытки и вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в связи с обеспечением безопасности товара и предоставлением полной информации о нем. Согласно условиям контракта, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком составляет 10% от цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены контракта, если она выше указанной суммы. В случае неисполнения обязательств заказчиком, штраф составляет 1000 рублей или 5000 рублей в зависимости от цены контракта, не превышающей или превышающей 3 млн рублей соответственно. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и конкретных обстоятельств нарушения. Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по вине одной из сторон или вследствие обстоятельств непреодолимой силы предусмотрена уплата неустойки. При обнаружении неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства. Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств по контракту, и Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров, невыполнения обязанностей по страхованию, несоответствия Поставщика требованиям, нарушений условий Контракта, подтвержденных экспертизой, или несоблюдения запретов, установленных законодательством. Односторонний отказ от исполнения Контракта по инициативе Поставщика возможен при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты. Согласно представленному фрагменту, в случае нарушений со стороны Заказчика, предусмотренных пунктами 8.1.2.1-8.1.2.6, а также соблюдения процедуры, установленной законодательством, стороны могут расторгнуть контракт в одностороннем порядке или по соглашению сторон. Статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, определяя условия освобождения от ответственности и порядок уведомления о таких обстоятельствах. Согласно статье 10 Контракта, в случае обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств продлевается на время их действия и последствий. При возникновении споров стороны обязаны сначала попытаться урегулировать их путем переговоров и претензионного порядка, с соблюдением установленных процедур и сроков. Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения спора стороны должны направить претензию с указанием истребуемой суммы и её расчетом, а также приложить необходимые документы. В случае неурегулирования спора, он подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения 32 рабочих дня, при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с соблюдением определенных условий доставки, а также руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно пункту 12.5, Поставщик согласен на проведение проверок со стороны органов власти и контроля в отношении соблюдения условий предоставления субсидии. Статья 13 регламентирует особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и создание стандартных товарных единиц для оформления приемки товара. Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Доступ к АИС предоставляется бесплатно. СУММАРИЗАЦИЯ: Наименование и контактные данные юридического лица, включая адреса, телефоны, факсы, адреса электронной почты, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты и информация о руководителе Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали поставку умной светодиодной лампы RGB с Wi-Fi управлением, с характеристиками, включая номинальное напряжение 220 Вольт, световой поток 800 Люмен и ценой за единицу в 800 рублей с НДС, общая сумма заказа составляет 96000 рублей с НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва