223-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10328199 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Ландшафтный парк "Митино" |
| Начальная цена | 34 333,34 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 26.10.2026 |
| Приём заявок до | 27.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Насосная станция ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 П-24 (1100 Вт) | 2.0 шт | 17 166,67 ₽ | Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для перекачки жидкостей |
Согласно гражданско-правовому договору № _, ГАУК г.Москвы "Ландшафтный парк Митино" и поставщик обязуются к поставке и принятию насосных станций соответственно, с соблюдением условий, указанных в техническом задании и спецификации, а также к оплате поставленного товара. Договор предусматривает поставку нового товара с годом выпуска не ранее 2025 года, осуществляемую силами и за счет Поставщика, с определением момента поставки и условий оказания сопутствующих услуг. Цена договора и порядок расчетов установлены с учетом НДС или без него в зависимости от налогового статуса платежа. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является фиксированной и включает все сопутствующие расходы Поставщика. Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, на основании подписанного обеими сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке, в течение 7 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязуется оплатить сумму, указанную в электронном документе приемки, с учетом возможной неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств со счета Заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения Договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию с Заказчиком и оформлением дополнительного соглашения. Поставка товаров осуществляется собственным транспортом Поставщика или с привлечением третьих лиц за его счет, с выполнением погрузочно-разгрузочных работ. Товары должны быть упакованы и маркированы в соответствии с ГОСТ или международными стандартами, с указанием необходимой информации на маркировке. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, обеспечивающую его сохранность при транспортировке, а также организовать уборку и вывоз упаковки в течение одного дня после поставки. В течение срока поставки Поставщик предоставляет Заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы, а также электронный Документ о приемке. Заказчик в течение пяти рабочих дней рассматривает результаты поставки и осуществляет приемку товаров, направляя Поставщику подписанный электронный Документ о приемке или мотивированный отказ. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах и услугах за свой счет в установленные сроки, а Заказчик должен провести экспертизу поставленной продукции и может отказаться от принятия товаров при наличии недостатков, информируя об этом Поставщика через УАИС «Бюджетный учет». Согласно условиям договора, поставщик обязан устранять выявленные дефекты и недостатки в товарах в установленные сроки и предоставлять запрошенные разъяснения в течение трех рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, электронный документ о приемке служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора в ЕАИСТ. В статье 5 описаны права и обязанности сторон, в частности, заказчик имеет право требовать исполнения обязательств поставщиком, запросить документы и информацию, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов договора. Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты за поставленные товары, при этом обе стороны обязаны представлять разъяснения при обнаружении несоответствий условиям договора. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями договора, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров, и своевременно информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств. Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического адреса, а также выполнять другие обязательства, предусмотренные законодательством и договором, соответствовать требованиям к участникам закупки и соблюдать установленные запреты. Кроме того, Поставщик гарантирует качество товара и устраняет выявленные недостатки в течение гарантийного срока. Согласно условиям договора, в случае обнаружения недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их и продлить гарантию на время устранения недостатков. При отказе Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и установить аналогичный гарантийный срок на заменяемый товар. Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Поставщик обязан возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и третьих лиц из-за недостатков товара, а также убытки, связанные с отзывом товара. Поставщик также гарантирует предоставление полной и достоверной информации о товаре и несет ответственность за недостатки, возникшие из-за В соответствии с условиями договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком предусмотрен штраф в размере 10% от цены договора, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены договора, если она выше указанной суммы. В случае неисполнения обязательств заказчиком, штраф составляет 1000 рублей или 5000 рублей в зависимости от цены договора. В данном фрагменте договора регламентируются условия ответственности сторон за нарушение обязательств, включая размеры штрафов и пени, а также условия освобождения от уплаты неустойки. Согласно пунктам 7.11-7.13, в случае неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства, а неустойка не освобождает от исполнения обязательств. В статье 8 описан порядок расторжения Договора, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение Заказчиком при определенных условиях, таких как поставка товаров ненадлежащего качества или некомплектности, а также неоднократное нарушение сроков и объемов поставки. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте изложены условия и основания для расторжения договора, включая невыполнение обязанностей по страхованию товара, несоответствие Поставщика техническим требованиям, нарушения условий договора, подтвержденные экспертизой, и несоблюдение запретов, установленных законодательством. Также указаны причины для одностороннего отказа от исполнения договора по инициативе Поставщика, такие как неоднократные нарушения сроков оплаты Заказчиком и необоснованный отказ от приемки товаров. Согласно представленному фрагменту, документ должен быть принят Заказчиком в установленный срок без письменного объяснения причин отказа; указаны причины для необоснованного отказа от оплаты; Согласно условиям договора, неисполнение обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы освобождает сторону от ответственности при соблюдении условий уведомления и продления сроков исполнения обязательств. Согласно статье 10 договора, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также должны направить письменную претензию с требованием ответа в течение 15 календарных дней, иначе считается признание требований претензии. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются решать споры через Арбитражный суд Москвы, а также имеют право на подачу претензий с дополнительными сведениями для ускорения рассмотрения. Договор вступает в силу с момента подписания и заканчивается 30 ноября 2026 года, требует регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ и предусматривает возможность изменения и дополнения путем подписания дополнительных соглашений, которые также подлежат регистрации. Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок направления уведомлений, включая использование почты, факсимильной связи и электронной почты. Также указано, что не предусмотренные договором вопросы регулируются законодательством РФ, а исполнение обязательств является основанием для регистрации в ЕАИСТ. В документ включены приложения и условия проверок. Поставщик обязан обеспечить проверку наличия стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков» и создать её в случае Стороны договора согласовали порядок использования усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признав их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях, и предусмотрели возможность безвозмездного доступа к работе в данной системе. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе Спецификация включает насосную станцию "ДЖИЛЕКС Джамбо 70/50 П-24" с характеристиками, такими как глубина всасывания 9 метров, максимальный напор 50 метров, пропускная способность 4.2 куб.м/час и допустимая температура жидкости от 1°C до 35°C, с указанием цены и суммы с учетом НДС для двух единиц товара.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва