223-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10328193 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский академический театр имени Вл. Маяковского» |
| Начальная цена | 4 290,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 26.10.2026 |
| Приём заявок до | 27.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Насос дренажный для грязной воды Ресанта НД-15300П/35 (77/2/7) | 1.0 шт | 4 290,00 ₽ | Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей |
Согласно договору, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы обязуется принять погружной дренажный насос для грязной воды, а поставщик — поставить указанный товар в соответствии с техническим заданием и спецификацией. Согласно представленному фрагменту договора, стороны согласовали условия поставки товара, включая его новизну, порядок и момент поставки, а также ценообразование и порядок расчетов, включая НДС и возможное освобождение от налогов. Согласно представленному фрагменту договора, Заказчик обязуется уплатить все затраты Поставщика в рублях РФ, цена договора фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, оплата производится после поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании электронного документа о приемке. Согласно условиям договора, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан оплатить товар после списания средств со своего счета, а поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Статья 4 Договора регламентирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также процедуру внесения изменений в Договор и условия поставки и упаковки товаров. Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы, а упаковка должна соответствовать маркировке и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Упаковка подлежит уборке и вывозу силами Поставщика в течение одного дня после доставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы в электронном виде с УКЭП в срок до окончания поставки. Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает полученные документы и осуществляет приемку товаров. Согласно документу, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора, а Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик также должен предоставить информацию о разъяснениях, отказе от принятия товаров или перечне недостатков через Универсальную автоматизированную информационную систему бюджетного учета. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае необходимости устранения недостатков товаров или предоставления разъяснений, Поставщик обязан выполнить требования Заказчика в установленные сроки и предоставить соответствующие документы через электронные системы учета. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются выполнять определенные действия для обеспечения процедуры приемки товаров и документирования исполнения обязательств, а также имеют права на контроль и получение информации в рамках договора. Согласно представленному фрагменту договора, заказчик и поставщик обязаны выполнять определенные действия в случае выявления несоответствий в поставках товаров, включая уведомление о недостатках и представление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров и документов о приемке соответственно. Поставщик обязуется поставлять товары определенного количества, ассортимента и комплектности, своевременно оплачивать их, вправе привлекать субпоставщиков без изменения условий договора и заменять их при необходимости, а также запрашивать уточнения от Заказчика. В свою очередь, Поставщик обязан поставлять товары в соответствии с договором, предоставлять документы о стране происхождения товара и представлять их по запросу Заказчика. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и критериям оценки, а также обеспечивать соответствие единым требованиям к участникам закупки. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются соблюдать ряд условий: предоставление выписки из сервиса оценки индивидуальных предпринимателей, соблюдение запрета, установленного постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875, а также гарантии качества товара с указанием гарантийного срока и порядка устранения недостатков. Договором установлены условия замены товара при обнаружении недостатков, правила гарантийного обслуживания и ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в результате использования товара, а также порядок возмещения убытков в случае отзыва товара. Согласно условиям договора, Поставщик обязан возместить Заказчику расходы в полном объеме в соответствии с законодательством РФ, гарантировать предоставление полной и достоверной информации о товаре и нести ответственность за недостатки товара в случае их возникновения после передачи Заказчику или до момента передачи, а также за недостатки товара без гарантийного срока при условии, что они возникли до передачи или по причинам, предшествующим этому моменту. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. В данном фрагменте договора установлены размеры штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств. Согласно условиям договора, стороны обязаны выплачивать пени за просрочку исполнения обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену договора, а неустойка не начисляется в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно статье 7.13, Заказчик вправе предъявлять фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Статья 8 регулирует порядок расторжения Договора, предусматривая возможность расторжения по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе Заказчика в случае нарушения условий Договора со стороны Поставщика. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте Договора изложены условия, при которых участник котировочной сессии может быть признан победителем, а также перечислены основания для расторжения договора, включая нарушения условий поставки товаров, несоблюдение запретов и критериев оценки, а также неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованный отказ от приемки товаров со стороны заказчика. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте изложены условия для отказа от оплаты товаров, порядок расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также правила действия обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны и подтверждения обстоятельств в установленном порядке. В случае возможности продолжения поставок после прекращения действия обстоятельств, срок исполнения обязательств продлевается на соответствующий период. Стороны договора обязуются решать возникающие споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также соблюдать претензионный порядок урегулирования в течение 15 календарных дней с момента получения претензии, после чего оставление без ответа считается признанием требований. Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы и условия вступления договора в силу, его срока действия, а также порядок изменения и дополнения договора, включая регистрацию в ЕАИСТ и подписание дополнительных соглашений. Согласно условиям договора, стороны используют автоматизированные электронные системы и факсимильную связь для обмена уведомлениями, которые считаются полученными в день отправки или фактического получения с подтверждением. В случае Согласно пункту 4.10 статьи, Поставщик обязан использовать АИС «Портал поставщиков» для приемки товара и оформления документации, включая создание стандартных товарных единиц и назначение уполномоченных должностных лиц для работы в системе, а также обеспечение их электронными подписями и регистрацией в системе. Стороны договора согласовали использование усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте В представленном фрагменте указаны технические характеристики и цена на насос дренажный для грязной воды модели Ресанта НД-15300П/35, включая НДС, с указанием суммы за одну единицу товара.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва