ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварСельское хозяйствоМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Стороны заключили гражданско-правовой договор на поставку строительных товаров, предусмотренный требованиями законодательства о контрактной системе и регулируемый Гражданским кодексом РФ. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, который должен быть новым и выпущен не ранее 2023 года. Поставка товара осуществляется Поставщиком с предоставлением сопутствующих услуг и подтверждением приемки УКЭП. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета Заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается поставка улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения. Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать ГОСТ и международным стандартам, содержать необходимую информацию и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества, а Заказчик в течение 5 рабочих дней должен провести приемку поставленных товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, в случае отказа от принятия или обнаружения дефектов. Поставщик обязуется устранить недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик обязан принять товары и услуги после устранения недостатков и подписать УКЭП электронный документ о приемке, а Поставщик должен предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки при получении соответствующих запросов от Заказчика через АИС. СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также контроля за сроками и порядком поставки товаров. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуру контроля за качеством и соответствием поставляемых товаров условиям контракта, а также порядок обмена информацией между сторонами в случае обнаружения недостатков и необходимости предоставления разъяснений. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их при необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется своевременно предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса и соблюдать законодательные требования, а также гарантировать качество товара и обеспечивать его замену при обнаружении недостатков. Согласно условиям договора, гарантийный срок на комплектующее изделие равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. При замене дефектного комплектующего изделия гарантийный срок на новое изделие устанавливается аналогичный. Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Убытки, связанные с отзывом товара, подлежат возмещению Поставщиком. Поставщик также обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и несет ответственность за недостатки, возникшие из-за Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта. Согласно контракту, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей, а также может составлять проценты от цены контракта в случае неисполнения обязательств без стоимостного выражения. Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Согласно условиям договора, стороны обязаны уплачивать неустойку в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ за просрочку платежей, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке. Согласно условиям контракта, одностороннее расторжение возможно в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Стороны договора обязаны соблюдать установленный порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям договора, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств в случае их наступления. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и направления претензий в письменной форме. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны предоставить письменный ответ на претензию в течение 15 календарных дней, иначе это расценивается как признание требований. Претензия должна содержать наименование и реквизиты сторон, а также обоснованный расчет денежной суммы, если она подлежит оценке. К претензии прилагаются необходимые документы. В случае несогласия сторон и невыполнения обязательств, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения 26 календарных дней. Согласно статьям 11 и 12 Контракта, предусмотрены процедуры регистрации и изменения документа, а также порядок направления уведомлений между сторонами, включая их юридическую силу и способы доставки. Согласно пункту 12.3, полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ. В пункт 12.4 включены приложения к Контракту: Техническое задание и Спецификация. Статья 13 регламентирует особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами через АИС и УАИС. Согласно контракту, поставщик обязан назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Пortal поставщиков», обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе. Электронные документы, подписанные в системе, имеют равную юридическую силу с бумажными документами. Согласно представленному фрагменту, Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени Г.В. Свиридова» и неопределенный поставщик заключают контракт, предусматривающий безвозмездное получение доступа к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, а также указываются реквизиты и адреса сторон. В представленном фрагменте Согласно представленному фрагменту, ООО "САМСОН-ОПТ" закупает полипропиленовый шпагат BRAUBERG весом 1000 грамм, диаметром 2 мм и длиной намотки 625 м по цене 444.62 руб. за штуку, а также малярный скотч белого цвета длиной 50000 мм и сигнальную ленту красно-белого цвета по указанным в таблице ценам и количествах.

Похожие закупки

• Поставка специализированных укрывных и мульчирующих материалов подавляющих развитие сорной растительности без применения гербицидов, сохраняющих влагу и предотв
  1 751 066,75 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Поставка бульдозерного навесного оборудования, в комплектности с отвалом, с изменяемой геометрией, для монтажа на бульдозер колесный К-702МБА-01-БКУ, согласно т
  — заявки до 02.11.2026, Москва
• Поставка пестицидов и агрохимикатов
  1 855 131,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• 1. Пластины фрезерные WNGU 040308-GM GS4130 шт 100 2. Пластины фрезерные APKT 160416R-GM GA4230 шт 300 3. Пластины фрезерные SDMT 150512-GM GA4230 шт 100
  — заявки до 30.10.2026, Москва
• Материалы для ремонтных работ
  49 000,00 ₽ заявки до 04.11.2026, Москва
• Приобретение пробоотборника зерна автоматического, тип одноопорный с вертикальным опусканием щупа, модель VV06 BIOPRO (Чехия)
  — заявки до 02.11.2026, Москва
• поставка электродвигателей для нужд Комплекса по перевалке минеральных удобрений
  — заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка вертикального фрезерного станка с ЧПУ.
  — заявки до 03.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Сельское хозяйство, Сельское хозяйство — Москва, Все закупки: Москва