Ширма для кукольного театра (напольная), "Алма" А1060, 1944х1700х30 мм

44-ФЗТоварСпорт, отдых, культураМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставку театрального оборудования (ширма) для нужд ГБУ г. Москвы, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий спецификациям и изготовленный не ранее указанного года, а Поставщик обеспечивает поставку и сопутствующие услуги, подтверждаемые усиленными квалифицированными электронными подписями. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с установленными тарифами и условиями налогообложения. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы оплаты, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 15 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, товар должен соответствовать ГОСТ и международным стандартам упаковки, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а также предусмотрен порядок уборки упаковки и представления отчетных документов. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров или информацию об отказе с указанием недостатков и сроками их устранения, а Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» перечень выявленных недостатков и сроков их устранения, а Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки, после чего Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков поставляемых товаров и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта. Заказчик обязан сообщать о недостатках и своевременно принимать и оплачивать товары, в то время как Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о поставке товаров. Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и других характеристик, имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также вправе запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса и соответствовать законодательным требованиям, а также гарантировать качество товара в соответствии с условиями контракта и техническим заданием. В случае обнаружения недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, продлевая гарантию на время устранения недостатков. При отказе Поставщика от признания недостатков, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие. Поставщик несет ответственность за соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также за вред и убытки, причиненные Заказчику в результате недостатков товара, и обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре. Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения. Согласно условиям контракта, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и составляет 1 000 рублей, если цена не превышает 3 млн рублей, или 5 000 рублей, если цена выше указанной. Штрафы не должны превышать цену контракта в совокупности. Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от соответствующей суммы. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении фактов неполной поставки или завышения стоимости товара. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств. Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут по инициативе заказчика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика передать товар, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Контракт может быть расторгнут Поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае других предусмотренных условий. Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, с обязательным письменным ответом в течение 5 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения установленного законодательством порядка и уведомления другой стороны в течение пяти календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. Согласно статье 9, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а также продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия и последствий. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание на адресата, сумму требований и приложение необходимых документов, а также порядок разрешения споров и сроки действия контракта. Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему являются его частью и подлежат регистрации, а уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно с соблюдением определенных условий получения. Кроме того, в случае Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, предусматривает согласие поставщика на проверки соблюдения условий предоставления субсидии, а также регламентирует электронное взаимодействие сторон через специализированные системы. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Согласно статье 14, юридический и фактический адреса, контактные данные, ИНН и КПП указаны для Заказчика, в то время как информация о Поставщике Согласно приложению № 4 к контракту, заказчик и поставщик согласовали спецификацию, включающую ширму для кукольного театра модели А1060 с указанием характеристик, количества и цены за единицу с учетом НДС.

Похожие закупки

• Оказание Участникам программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма «Больше, чем путешествие» комплекса услуг по организации и
  39 933,29 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Очки спортивные СТРЕЛОК СПОРТСМЕН 715, расцветка оправы ЧЁРНЫЙ, унисекс, MIMICRYА
  2 100,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Ручной Мегафон рупор Turbosky MS-01
  12 816,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Праздничные и социально значимые мероприятия для населения муниципального округа Южное Бутово в городе Москве
  520 700,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Оказание услуг по архивной обработке документов
  99 000,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Запрос КП на оказание комплексных услуг по осуществлению сервисного и профилактического обслуживания оборудования бассейна, расположенного в Физкультурно-оздоро
  — заявки до 30.10.2026, Москва
• ИГРУШКИ И ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  392 000,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ
  152 906,01 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Спорт, отдых, культура, Спорт, отдых, культура — Москва, Все закупки: Москва