44-ФЗТоварИТ и связьМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10328121 |
|---|---|
| Заказчик | Департамент финансов города Москвы |
| Начальная цена | 74 692,20 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 26.10.2026 |
| Приём заявок до | 27.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Устройства считывания ДОЗА УС-05-01 | 6.0 шт | 12 448,70 ₽ | Преобразователи электрические статические |
Согласно Государственному Контракту № _, Департамент финансов города Москвы и компания _ заключили соглашение о поставке считывателя УС-05-01, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы, на основании результатов Котировочной сессии № _. Поставщик обязуется поставить товар согласно Техническому заданию и Спецификации, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта. Согласно условиям договора, поставляемый товар должен быть новым и не использоваться ранее, поставка осуществляется силами и за счет поставщика, моментом поставки считается доставка товара заказчику с подписанием соответствующих документов. Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается, а порядок расчетов предусматривает уменьшение суммы на налоги и сборы, уплачиваемые в бюджет. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется заказчиком после фактической поставки товаров в безналичном порядке на расчетный счет поставщика в течение 7 рабочих дней с момента подписания документа о приемке. Согласно условиям контракта, заказчик обязан оплатить поставщику сумму, указанную в электронном документе о приемке, с учетом возможной неустойки за неисполнение обязательств поставщиком. Заказчик также несет ответственность за перечисление неустойки в бюджет и считается исполнившим свои обязательства с момента списания средств с его счета. В случае изменения лимитов бюджетных обязательств, заказчик должен согласовать новые условия контракта. Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали условия поставки товара, включая сроки и адрес доставки, а также порядок приемки товаров, предусматривающий соответствие качества и характеристик товара техническому заданию и возможность досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязуется осуществлять доставку товаров собственным транспортом, выполнять погрузочно-разгрузочные работы, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам и производить уборку упаковки в день поставки. Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней рассмотреть результаты поставки и приемку товаров, подписав УКЭП электронный Документ о приемке или указать на недостатки и сроки их устранения, а Поставщик должен исправить выявленные недостатки в установленный срок. Заказчик обязуется провести экспертизу результатов, предусмотренных Контрактом, и может использовать для этого свои ресурсы или привлекать внешних экспертов. После рассмотрения отчета об устранении недостатков и Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней устранять выявленные дефекты и предоставлять Заказчику соответствующие разъяснения и документацию, а также подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком и представления необходимых документов. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять ряд обязательств: Поставщик должен предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, осуществлять контроль за поставками и проводить экспертизу результатов, в то время как Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках и своевременно принимать и оплачивать товары в соответствии с условиями контракта. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлечения субпоставщиков и замены их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, а также запроса у Заказчика разъяснений по вопросам поставки. Поставщик обязан своевременно и качественно поставить товары и предоставить Заказчику необходимую документацию. Поставщик обязуется предоставлять документы, подтверждающие происхождение товара и информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, а также уведомлять о смене фактического местонахождения в установленные сроки. Согласно условиям контракта, поставщик обязан устранять недостатки товаров в гарантийный срок, а в случае отказа от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а также предусмотрена замена товара при обнаружении недостатков. Гарантийный срок на комплектующие соответствует сроку на основное изделие. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также возместить вред и убытки, возникшие в результате недостатков товара, и предоставить полную и достоверную информацию о товаре, при этом гарантийный срок на замененный товар может быть продлен на срок обнаруженных недостатков. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% в случае превышения этой суммы. В контракте установлены размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств сторонами, а также порядок их начисления в зависимости от цены контракта и характера нарушений. Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств, и для подтверждения нарушений могут использоваться фото- и видеоматериалы. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях. Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.9 Контракта, Заказчик вправе расторгнуть договор в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектации, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товаров Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в других предусмотренных случаях. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны соблюдать процедуру расторжения контракта в одностороннем порядке, предусмотренную законодательством, и имеют право на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить свои обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия этих обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны ответить на претензию в течение 15 календарных дней, иначе это считается признанием требований; претензия должна содержать определенные данные и документы, а споры по контракту разрешаются в арбитражном суде Москвы; контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года. Согласно условиям контракта, его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, с соблюдением определенных правил их получения. Согласно пункту 3, полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ. В статье 12.4 указано, что к Контракту прилагаются Техническое задание и Спецификация. Статья 13 регламентирует особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также проверку наличия стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС для оформления Документа о приемке. Поставщик обязан назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Пortal поставщиков», обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе. Электронные документы признаются равнозначными бумажным, и их получение исключает необходимость дублирования на бумаге, за исключением особых случаев. В представленном фрагменте документа содержатся реквизиты и адреса сторон договора, а также условия доступа к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, который осуществляется безвозмездно. Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется поставить устройство считывания ДОЗА УС-05-01 в количестве 6 штук по цене 12448.70 рублей за единицу с учетом НДС, что в сумме составляет 74692.20 рублей.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, ИТ и связь, ИТ и связь — Москва, Все закупки: Москва