ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10328120
Заказчик	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1542»
Начальная цена	76 330,40 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	26.10.2026
Приём заявок до	27.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Диспенсер для туалетной бумаги в рулонах Luscan Professional пластиковый белый	28.0 шт	2 220,00 ₽	Изделия пластмассовые прочие
Ведро-контейнер IDEA 15 л, с крышкой (качающейся), для мусора,"Свинг", 47х27х23 см, серое	16.0 шт	885,65 ₽	Изделия пластмассовые прочие

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставку хозяйственных товаров, включая диспенсер и ведро-контейнер, в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и города Москвы. Согласно условиям контракта, поставщик обязуется предоставить заказчику новый товар в соответствии со спецификациями и техническим заданием, а заказчик обязуется принять товар и оплатить его в соответствии с условиями контракта. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий налогообложения. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании электронного документа о приемке. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 14 календарных дней с даты заключения контракта. Статья 4 регулирует порядок приемки товаров, предусматривая согласование времени и места поставки, соответствие товаров техническому заданию, возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения и порядок изменения условий контракта. Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы, а упаковка должна соответствовать маркировке и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Упаковка подлежит уборке и вывозу силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы в электронном виде с УКЭП. Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку товаров, направляя Поставщику подписанный УКЭП электронный документ о приемке. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и сопутствующих услугах за свой счет в установленные сроки, после чего Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик обязаны взаимодействовать через электронные системы для подтверждения приемки товаров и услуг, устранения недостатков и предоставления разъяснений в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к обмену документами для подтверждения исполнения обязательств, а подписанный УКЭП электронный документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, запросить информацию о ходе исполнения и осуществлять контроль за поставками, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов контракта. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая обязанности сторон по информированию друг друга о недостатках и условиях приемки товаров. Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества и ассортимента, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товара в соответствии с контрактными условиями. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства и нести ответственность за вред и убытки, а также за предоставление полной и достоверной информации о товаре в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Поставщик несет ответственность за недостатки товара без гарантийного срока, возникшие до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим передаче. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту стороны несут ответственность в соответствии с установленными правилами, включая начисление штрафа в размере до 10% от цены контракта за каждый факт нарушения обязательств. В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также порядок их начисления в зависимости от цены контракта. Согласно статье 7 Контракта, установлены правила начисления штрафов за неисполнение обязательств сторонами, а также условия освобождения от уплаты неустойки и порядок возврата излишне уплаченных средств. Статья 8 регулирует порядок расторжения Контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение в определенных случаях. Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае нарушения поставщиком условий контракта, включая поставку товаров ненадлежащего качества, некомплектность, неоднократное нарушение сроков и объемов поставки, отказ от передачи товара, невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также в случае подтвержденных нарушений условий контракта по результатам экспертизы. Фрагмент документа описывает основания для расторжения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, такие как непредставление отгрузочной разнарядки или невЫборка товаров в установленные сроки. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке и прямого влияния на исполнение обязательств. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств и возможном продлении сроков исполнения обязательств. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 календарных дней, это считается признанием требований претензии. В претензии должны быть указаны данные сторон и обоснованный расчет истребуемой суммы, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения 37 календарных дней с даты заключения. Согласно статье 11, контракт должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения, оформленные в электронном виде и подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации. Статья 12 устанавливает порядок уведомлений сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом. Согласно представленному фрагменту, для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ требуется соблюдение норм РФ и Москвы. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией. Установлены правила электронного взаимодействия Сторон, включая обмен УКЭП и использование АИС «Портал поставщиков». Стороны договорились о порядке использования АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и признание юридической силы электронных документов. Статья 14 описывает юридические и фактические адреса, реквизиты и контактную информацию Заказчика и оставляет незаполненными аналогичные данные для Поставщика. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны реквизиты сторон и спецификация товара, включая ведро для мусора с крышкой и диспенсер для туалетной бумаги, с указанием их характеристик и количества единиц. СУММАРИЗАЦИЯ: Представлены характеристики и ценообразование для рулонного замка Luscan Professional мини белый и ведро-контейнера IDEA "Свинг", включая габариты, материал, гарантийный срок и количество в упаковке.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →