ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору № _, заключенному между Заказчиком и Поставщиком в г. Москва, Поставщик обязуется поставить чистящее средство для мебели в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в установленном порядке и на предусмотренных условиях. Согласно представленному фрагменту, поставляемый товар должен быть новым и не использоваться ранее, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара Заказчику с подписанием соответствующих документов. Цена договора составляет указанную сумму, НДС не облагается или облагается по определенной ставке, а порядок расчетов предусматривает уменьшение суммы на налоги и сборы в соответствии с законодательством РФ. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все сопутствующие расходы Поставщика. Оплата товаров осуществляется Заказчиком после их поставки без авансового платежа, в безналичном порядке на основании электронного Документа о приемке, подписанного обеими сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями, в течение 7 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются условия приемки товаров, включая порядок расчета и оплаты, с учетом возможного применения неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком, а также сроки и условия поставки и порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию с Заказчиком и оформлением дополнительного соглашения. Поставка товаров осуществляется собственным транспортом Поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц, а также с выполнением погрузочно-разгрузочных работ за счет Поставщика. Товары должны быть упакованы и маркированы в соответствии с требованиями стандартов, а маркировка должна содержать необходимую информацию, включая наименование изделия, фирму-изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить сохранность товара в процессе транспортировки и при погрузо-разгрузочных работах, а также произвести уборку и вывоз упаковки в течение одного дня после доставки. Поставщик также обязуется предоставить заказчику комплект отчетных документов и сертификатов качества в электронном виде с электронной подписью, после чего заказчик в течение 30 рабочих дней должен рассмотреть товары и услуги на соответствие требованиям договора и технического задания, после чего направить поставщику подписанный электронный документ о приемке или мотивированный отказ. Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения. Заказчик также обязан использовать Универсальную автоматизированную информационную систему для предоставления разъяснений или отказа от принятия товаров, а также для информирования о выявленных недостатках и сроках их устранения. Согласно условиям договора, поставщик обязан устранять выявленные дефекты и недостатки в установленные сроки, а заказчик принимает товары после предоставления разъяснений или устранения недостатков и подписывает электронный документ о приемке. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, запросить документы, подтверждающие исполнение обязательств, и контролировать порядок и сроки поставки товаров. Также Заказчик может выбирать способ проведения экспертизы результатов Договора и ссылаться на недостатки поставляемых товаров, выявленные в ходе проверок использования бюджетных средств. Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты за поставленные товары. Поставщик обязуется обеспечить поставку товаров в соответствии с условиями договора, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, несет ответственность за их действия, обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров, и своевременно информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств. В случае Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, гарантируя его соответствие установленным требованиям и несет ответственность за причиненный вред, а также за убытки в случае отзыва товара или Согласно статье 7 договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком составляет 10% от цены договора, если она не превышает 3 млн рублей, и 5% от цены договора, если она составляет более 3 млн рублей, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств. Согласно условиям договора, за неисполнение обязательств Заказчиком предусмотрен штраф в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены договора, а за просрочку исполнения обязательств Поставщиком начисляется пеня в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены договора. Согласно условиям договора, общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену договора, а также предусмотрены случаи освобождения от уплаты неустойки и порядок расторжения договора по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях. Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик обязан устранить недостатки товаров в установленные сроки, не допускать неоднократного нарушения сроков и объемов поставок, передавать товары Заказчику, обеспечивать их страхование, соответствовать техническим требованиям и условиям договора, а также не нарушать запреты, установленные законодательством. Согласно пункту 8.1.2 договора, Поставщик имеет право на односторонний отказ от исполнения договора в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или их оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборку товаров. Расторжение договора по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ. СУММАРИЗАЦИЯ: В статье 9 Договора регламентируется освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия и другие чрезвычайные события, при условии их подтверждения в установленном порядке и влияния на исполнение обязательств. Согласно статье 9, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия. Статья 10 регламентирует порядок урегулирования споров, включая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, документа, в нем изложены требования к содержанию претензии, включая указание на адресата, сумму требований и приложение необходимых документов, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы и условия вступления договора в силу с возможностью его изменения по соглашению сторон. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ. Уведомления Сторон по Договору направляются в письменной форме или электронно, считаясь полученными в определенные сроки в зависимости от способа доставки. В случае Договор содержит положения о приложениях, обязательства поставщика по сотрудничеству с органами власти и особые условия электронного взаимодействия сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией. Стороны договора обязуются обеспечить организацию и осуществление электронного документооборота, включая получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использование АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов в соответствии с законодательством РФ. Договор предполагает безвозмездное исполнение обязательств сторонами, при этом указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и Поставщика. Согласно приложению № 4 к Договору, заказчик и поставщик согласовали спецификацию на средство для чистки ковров и мягкой мебели, включая наименование, характеристики, производителя, модель, количество, единицу измерения, цену за единицу с учетом НДС и итоговую сумму.

Похожие закупки

• Закупка оргтехники для АО Кордиант
  — заявки до 29.10.2026, Москва
• Поставка компьютерной техники для нужд ККГИПИБ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
  789 583,30 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Поставка лабораторной мебели
  163 000,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка бумажных полотенец и туалетной бумаги
  36 439,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Поставка товара (Термопринтер)
  799 999,69 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Поставка офисных кресел для подразделения РУТ (МИИТ) (ЭЗК 153/223/26-СМСП)
  215 505,00 ₽ заявки до 01.11.2026, Москва
• ФУРНИТУРА МЕБЕЛЬНАЯ
  45 560,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка Товара «Ноутбуки и дополнительное оборудование» в соответствии с техническим заданием.
  704 900,65 ₽ заявки до 31.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва