ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварЛес и деревообработкаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы "Школа № 2127" и поставщик обязуются поставку строительных товаров для кружка ГБОУ Школа №2127 в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы, включая Закон о контрактной системе. Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно условиям контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документа о приемке с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей. Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями через автоматизированную информационную систему. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению. Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а также предусмотрена обязанность по уборке упаковки и предоставлению отчетных документов и сертификатов качества в электронном виде с использованием УКЭП. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязуется устранить их в установленные сроки за свой счет. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик взаимодействуют через информационные системы для подтверждения приемки товаров и услуг, устранения недостатков и предоставления разъяснений в случае необходимости. Согласно представленным условиям, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также контроля за сроками и порядком поставки товаров. Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Поставщик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров, а также представлять разъяснения при их обнаружении контрольными органами. Заказчик обязан информировать Поставщика о недостатках в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары. Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров от Заказчика. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству, количеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их в случае ненадлежащего исполнения, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия Контракта, а также соответствовать требованиям к участникам закупок и запретам. Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока. Поставщик обязуется предоставить гарантию на комплектующие изделия, равную гарантийному сроку на основное изделие, и гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред и убытки, причиненные в результате недостатков товара. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта за каждый факт нарушения, за исключением просрочки исполнения обязательств. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также порядок их начисления в зависимости от цены контракта и характера нарушения. Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта; стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне. Контракт может быть расторгнут Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Фрагмент регулирует основания для одностороннего расторжения контракта поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, связанные с исполнением контракта. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны дать письменный ответ на предложение о его расторжении в течение 5 календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных условий. Также предусмотрено освобождение от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 календарных дней, это расценивается как признание требований претензии. В претензии должны быть указаны данные сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу со дня подписания и действует до 15 декабря 2026 года. Согласно статье 11, контракт должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения, оформленные в электронном виде и подписанные сторонами, вступают в силу с момента подписания и подлежат регистрации в указанном реестре. Статья 12 устанавливает порядок уведомлений сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом. Согласно представленному фрагменту, для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ требуется соблюдение норм РФ и Москвы. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также соглашение на проверки соблюдения условий предоставления субсидии. Указаны особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен УКЭП и использование АИС «Портал поставщиков». Поставщик обязан создать СТЕ с описанием товара и обеспечить работу в АИС «Портал поставщиков», включая назначение уполномоченных лиц и получение усиленной электронной подписи. Стороны признают юридическую силу электронных документов, равную бумажным. Согласно представленному фрагменту, статья 14 содержит реквизиты и адреса Заказчика, а также указывает на СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержится информация о заказе на поставку оборудования, включая канальный осевой вентилятор с пультом управления, клеевой пистолет и набор клеевых стержней, а также смеситель с указанием технических характеристик и данных заказчика. Согласно приложению № 2 к контракту, представлена спецификация товаров, включающая припой Стандарт ПОС 61 и флюс для пайки ЛТИ-120 в количестве 1 штука каждого с указанием характеристик, производителя, модели, единицы измерения, цены и суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• Поставка декоративной щепы
  1 791 900,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Балясина ЛеманаПро сращенная хвоя Экстра Дуга 18x90x900 мм
  18 425,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Доска магнитно-меловая для оснащения учебных кабинетов ОГБПОУ ДиТЭК
  48 128,68 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Выполнение лесосечных работ
  125 700,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  316 415,20 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• 226789 Доска обрезная ООО "БашРТС"
  1 545 425,64 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Поставкадосок магнитно-маркерных и магнитно-маркерных стеклянных для нужд ГБПОУ Колледж «Царицыно» после капитального ремонта в 2027 году
  2 990 751,49 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Выполнение работ по рубке лесных насаждений
  573 800,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Лес и деревообработка, Лес и деревообработка — Москва, Все закупки: Москва