Колонка музыкальная JBL PartyBox 710

44-ФЗТоварСпорт, отдых, культураМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик заключили соглашение о поставке аудиооборудования для нужд ГБУ "ОКЦ ВАО" в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы, включая закон о контрактной системе. Согласно представленному фрагменту договора, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, который должен быть новым и выпущен не ранее 2025 года. Поставка товара осуществляется Поставщиком с предоставлением сопутствующих услуг и оформлением необходимых документов. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета Заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время, место и дату поставки, а также может поставлять товары партиями по предварительной заявке. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и в случае улучшенных характеристик требуется оформление дополнительного соглашения. Поставщик обеспечивает транспортировку товаров и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет. Согласно условиям договора, товары должны соответствовать стандартам ГОСТ и международным стандартам упаковки, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара, а также предусмотрены правила уборки упаковки и представления отчетных документов. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет. СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик формирует информацию о недостатках и сроках их устранения через УАИС «Бюджетный учет», а Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки после получения соответствующих запросов от Заказчика через АИС «Портал поставщиков». Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно условиям контракта, заказчик и поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, включая информирование друг друга о недостатках товаров и своевременное принятие и оплату поставок, а также предоставление разъяснений при выявлении несоответствий условиям контракта. Поставщик обязан предоставить товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, указанным в контракте, а также может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и вправе заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств. Заказчик должен подтвердить соответствие товаров требованиям контракта и может запросить уточнения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, указывая гарантийный срок в техническом задании. В случае обнаружения недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, продлевая гарантию на время устранения недостатков. При отказе Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и установлении гарантийного срока на комплектующие, равного сроку на основное изделие. Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно условиям контракта, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от суммы контракта. Установлены также правила начисления пени за просрочку исполнения обязательств как со стороны поставщика, так и заказчика, с ограничением общей суммы штрафов ценой контракта. Согласно условиям Контракта, ненадлежащее исполнение обязательств одной из сторон может влечь за собой определенные последствия, включая возврат денежных средств и уплату неустойки, при этом стороны освобождаются от ответственности в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, включая поставку товаров ненадлежащего качества. Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, поставки некомплектных товаров без устранения недостатков, отказа от передачи товаров Заказчику Контракт может быть односторонне расторгнут Поставщиком в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, таких как просрочка оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборка товаров. Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или действия внешних факторов, при условии их подтверждения в установленном порядке и влияния на исполнение обязательств. Уведомление о таких обстоятельствах должно быть направлено в течение пяти календарных дней с момента их возникновения. Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок действий в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, предусмотрев продление сроков исполнения обязательств, и определили процедуру урегулирования споров, включая претензионный порядок и возможность обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о порядке направления претензий, включая требования к их содержанию и приложениям, а также о порядке разрешения споров в арбитражном суде. Установлен срок действия контракта до 30.11.2026, предусмотрена возможность приемки товаров после истечения срока исполнения обязательств в определенных случаях, а также порядок изменения и дополнения контракта. Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации, а уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно с соблюдением определенных условий получения. Контракт предусматривает использование приложений № 1 и № 4, обязательства Поставщика по прохождению проверок, а также регламентирует электронное взаимодействие Сторон через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», включая процедуры приемки товара и создание стандартных товарных единиц. Стороны договора обязуются обеспечить организацию и проведение электронного документооборота, включая получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использование АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов в соответствии с законодательством РФ. Согласно статье 14, юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты сторон (Заказчика и Поставщика) указываются без предоставления конкретных сведений для Поставщика. Согласно приложению № 4 к Контракту, заказана колонка музыкальная JBL PartyBox 710 с характеристиками, включая версию Bluetooth 5.1, четыре динамика, мощностью 800 Вт и ценой 67500 руб. за единицу (включая НДС), общая сумма заказа составляет 135000 руб. (включая НДС).

Похожие закупки

• Оказание услуг по архивной обработке документов
  99 000,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Запрос КП на оказание комплексных услуг по осуществлению сервисного и профилактического обслуживания оборудования бассейна, расположенного в Физкультурно-оздоро
  — заявки до 30.10.2026, Москва
• ИГРУШКИ И ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
  392 000,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Мольберт прозрачный акриловый Вевана для рисования 530х320х230 см
  90 000,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ
  152 906,01 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• ВЕРЕВКИ АЛЬПИНИСТСКИЕ
  17 000,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Определение порядка выплаты поспектакльного вознаграждения за использование пьесы, созданной правообладателем, при публичном исполнении спектакля "Здесь дом сто
  149 902,50 ₽ заявки до 16.11.2026, Москва
• ИГРУШКИ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
  157 120,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Спорт, отдых, культура, Спорт, отдых, культура — Москва, Все закупки: Москва