Каска СОМ3-55 Favorit Trek RAPID белая арт.75717

44-ФЗТоварОдежда, СИЗ, текстильМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставку касок согласно техническому заданию и требованиям законодательства РФ и Москвы. Согласно Контракту, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и доставлен Поставщиком с оказанием сопутствующих услуг и подписанием необходимых документов. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан оплатить товары после списания средств со своего счета, а поставка товаров должна быть осуществлена в сроки, указанные в контракте и техническом задании, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком детали поставки и обеспечить соответствие товаров Техническому заданию, с возможностью улучшения характеристик товара по дополнительному соглашению. Согласно условиям договора, упаковка товаров должна соответствовать их маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а также быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, после чего Заказчик в течение 10 рабочих дней должен провести приемку товаров и услуг. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик вправе отказаться от принятия товаров до устранения недостатков и провести их экспертизу своими силами или с привлечением экспертов. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает УКЭП электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает дефекты с сроками устранения, на что Поставщик обязан ответить в установленные сроки. СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, запрашивать документы, подтверждающие исполнение обязательств, и осуществлять контроль за поставками, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности и права сторон контракта в отношении контроля за исполнением условий договора, уведомления о недостатках и приемки товаров, а также порядок действий при приостановлении поставки. Поставщик обязан обеспечить своевременную поставку товаров надлежащего качества, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и информацию о ходе их исполнения по запросу Заказчика. Поставщик обязан своевременно информировать Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупки и не нарушать установленные запреты. Поставщик гарантирует качество товара и устраняет выявленные в гарантийный срок недостатки за свой счет. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара заказчик составляет акт о недостатках, продлевая гарантийный срок на время устранения дефектов. В случае отказа поставщика от подписания акта, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Поставщик обязан обеспечить безопасность товара, возместить вред и убытки, а также предоставить полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за его недостатки в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Согласно условиям контракта, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком или заказчиком определяется в процентах от цены контракта и фиксированных суммах соответственно, в зависимости от стоимости контракта. В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта, и стороны освобождаются от уплаты неустойки при доказанности уважительных причин неисполнения обязательств. Согласно условиям контракта, стороны могут расторгнуть его по соглашению, в судебном порядке или односторонне в случае нарушения обязательств одной из сторон, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектных, при условии, что недостатки не устранены в установленный срок. Согласно условиям Контракта, его расторжение может быть инициировано в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Расторжение также возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе описаны условия для одностороннего расторжения контракта, включая неоднократный необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров и оплаты, а также другие нарушения, а также порядок расторжения по соглашению сторон и в одностороннем порядке в соответствии с законодательством РФ. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств. Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также соблюдать претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются процедуры подачи претензий и их рассмотрения, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы. Устанавливается требование к оформлению документов, прилагаемых к претензиям, и возможность их дополнения дополнительными сведениями. Также регламентируется срок действия контракта, порядок его изменения и регистрации, а также условия приемки товаров. Согласно статье 12 Контракта, стороны обязуются направлять уведомления в письменной или электронной форме, с определением даты их получения. В случае Согласно статье 13, стороны контракта обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также проверять наличие стандартных товарных единиц в системе для оформления приемки товара. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Данный фрагмент содержит контактные данные и реквизиты Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы, а также информацию о необходимости дополнения данных для поставщика и указание на Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется поставить каску СОМ3-55 белого цвета с характеристиками, указанными в спецификации, в количестве 2 штуки по цене 521 рубль за единицу с учетом НДС.

Похожие закупки

• МИ №232/МИ (L2026/1/146) - Поставка специальной одежды, специальной обуви, других средств индивидуальной защиты и дерматологических средств индивидуальной защит
  14 973 624,91 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• СИЗ для работ на высоте в безопорном пространстве (2026-2029г.г)
  124 779 709,33 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Закупка Ткань 1000 den (Cordura)
  — заявки до 28.10.2026, Москва
• Поставка ковровых дорожек
  144 300,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• ИЗДЕЛИЯ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
  52 336,69 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Определение порядка выплаты вознаграждения за использование произведений, созданных художником-постановщиком, при публичном исполнении спектакля "Здесь дом стоя
  179 883,00 ₽ заявки до 16.11.2026, Москва
• Поставка оснащения по направлению «тактическая подготовка» для нужд филиала Центра «ВОИН» в Еврейской автономной области
  2 865 125,30 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• ОДЕЖДА (ВКЛЮЧАЯ ФОРМЕННУЮ), ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
  29 982,68 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Одежда, СИЗ, текстиль, Одежда, СИЗ, текстиль — Москва, Все закупки: Москва