ТОВАРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, СРЕДСТВА СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА (ВКЛЮЧАЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставлять картриджи и чернила для печати в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно Техническому заданию и Спецификации, при этом товар должен быть новым и поставка осуществляется силами Поставщика с момента доставки и подписания усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена единицы товара и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями контракта. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все сопутствующие расходы поставщика. Цена единицы товара фиксирована на весь срок контракта и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного электронной подписью, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком. В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе оплатить товары с учетом неустойки, а обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Согласно условиям контракта, поставка товаров осуществляется по заявкам заказчика с возможностью досрочной поставки по согласованию с ним. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и могут быть улучшены по сравнению с ними при условии внесения изменений в контракт и реестр контрактов. Поставка товаров производится за счет поставщика, включая погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, а также предоставить заказчику комплект отчетных документов и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью. Заказчик осуществляет приемку товаров и услуг, проверяя их соответствие количеству, качеству и другим требованиям, указанным в контракте и техническом задании, и в случае обнаружения недостатков уведомляет об этом Поставщика с требованием их устранения. Согласно условиям договора, информация о недостатках товаров и услуг, а также об их устранении передается через УАИС «Бюджетный учет», после чего Заказчик может принять товары и услуги или отказаться от них, предоставив мотивированные причины. Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней реагировать на запросы Заказчика, предоставляя разъяснения или устраняя выявленные недостатки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан предоставить информацию об устранении дефектов и направить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта, а Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, представления документов и информации о ходе исполнения Контракта. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте изложены обязанности и права сторон договора, касающиеся порядка и сроков поставки товаров, процедуры проведения экспертизы результатов, а также механизмов общения и реагирования на недостатки поставляемых товаров. Согласно статье 4 Контракта, Заказчик подтверждает приемку товара при условии соответствия его качеству и другим характеристикам, а также своевременного предоставления необходимых документов. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями Контракта, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику определенные документы и информацию, а также соблюдать законодательные требования и условия контракта. Согласно условиям контракта, поставщик обязан устранить недостатки товаров в гарантийный срок за свой счет, а в случае отказа от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на комплектующие изделия он равен сроку на основное изделие. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать убытки и предоставлять полную информацию о товаре, при этом неполная информация может привести к ответственности за недостатки товара после его передачи Заказчику. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа рассчитывается в процентах от цены контракта и зависит от его стоимости. Согласно условиям контракта, за неисполнение обязательств Заказчиком предусмотрен штраф в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а за просрочку исполнения обязательств Поставщиком начисляется пеня в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта. Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях. Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае обнаружения некомплектности товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товаров, невыполнения обязательств по страхованию товаров, несоответствия требованиям технического задания и другим критериям, а также при подтверждении экспертизой нарушений условий контракта и несоблюдении запретов, установленных законодательством. Согласно пунктам 8.1.2, Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, таких как просрочка оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невзымание товаров в установленные сроки. Расторжение по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, в контракте регламентируются условия одностороннего расторжения и освобождения от ответственности в случае обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям контракта, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, одна сторона обязана уведомить другую в письменной форме в течение 5 календарных дней и продлевается срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. В случае возникновения споров, стороны должны попытаться их урегулировать путем переговоров и направления письменных претензий с ответом в течение 15 календарных дней. В представленном фрагменте документа описываются требования к содержанию претензии, включая указание реквизитов сторон, денежную оценку требований и приложение необходимых документов. Также упоминается порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы и условия вступления в силу, сроки исполнения и регистрации контракта, а также возможность его изменения и дополнения. Согласно статье 12 Контракта, все изменения и дополнения к нему оформляются в электронном виде и являются его неотъемлемой частью с момента подписания Сторонами. Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае несоответствия Контракта действующему законодательству, Стороны руководствуются последним. Согласно представленному фрагменту, контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также особые условия электронного взаимодействия сторон, предусматривающие обмен электронными документами через специализированные информационные системы и порталы. Стороны договора обязуются обеспечить организацию и осуществление электронного документооборота, включая получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использование АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов в соответствии с законодательством РФ. Согласно статье 14, указаны юридический и фактический адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и места для внесения аналогичной информации о Поставщике. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе перечислены характеристики и цены на комплектующие и расходные материалы для оргтехники Konica-Minolta, включая картриджи разных цветов и чернила для печати на текстиле. Суммаризация: Представлены чернила DTG INK для печати на текстиле различных цветов, предназначенные для использования в совместимых с Epson текстильных принтерах, упакованные в бутылки объемом 1000 мл. СУММАРИЗАЦИЯ: Представлены данные о совместимых с продукцией Konica Minolta картриджах различных цветов с указанием минимального ресурса и количества печатаемых страниц, а также цены за штуку. СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик приобретает набор картриджей и девелопер для цифровой печатной машины Konica Minolta AccurioPress C4065, с минимальным ресурсом на 60 000 страниц формата А4 и требованием совместимости с оригинальными расходными материалами Konica Minolta. Согласно предоставленным данным, компания Konika Minolta предлагает цифровую печатную машину с оригинальными расходными материалами, включая лазерный девелопер Konika Minolta DV-610M и картриджи с голубой и пурпурной цветовой маркировкой, предназначенные для использования в устройствах Konika Minolta с ресурсом до 300000 листов формата А4.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка мебели (стулья ученические ) для нужд ГАПОУ ПК № 8 им. И.Ф. Павлова в 2026 году
  2 779 803,28 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Поставка мебели ( столы, диваны) для нужд ГАПОУ ПК № 8 им. И.Ф. Павлова в 2026 году
  2 859 070,51 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Поставка экранов отображения информации
  2 915 000,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Приобретение оборудования и комплектующих: жалюзи и рулонные шторы
  1 151 600,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка расходных материалов и комплектующих для оргтехники (картриджей, блоков фотобарабана) для нужд ГКОУ КШИ № 5
  1 616 630,80 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка комплектующих изделий и картриджей для принтеров и МФУ для нужд управы Филимонковского района города Москвы
  645 573,64 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Оснащение помещений (мебель), расположенных в зданиях по адресам: г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 2, Малый Каретный пер., д.4
  8 254 037,31 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва
• Поставка ноутбуков для оснащения помещений Совета ветеранов района Котловка города Москвы в 2026 году
  601 800,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва