ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставлять канцелярские товары и расходные материалы для печати в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы, включая закон о контрактной системе. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, при этом товар должен быть новым и поставка осуществляется силами и за счет Поставщика. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все расходы поставщика, при этом цена единицы товара является фиксированной на весь срок контракта. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного квалифицированными электронными подписями, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком. В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе оплатить товары с учетом неустойки, а обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Согласно условиям контракта, поставка товаров осуществляется по заявкам заказчика с возможностью досрочной поставки по согласованию с ним. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и могут быть улучшены по согласованию сторон с оформлением дополнительного соглашения. Поставка товаров производится за счет поставщика, включая транспортные расходы. Поставщик обязуется выполнить узкоспециализированные работы, обеспечить соответствие упаковки и маркировки товара стандартам, а также предоставить полный комплект отчетных документов и сертификатов, подтверждающих качество товара, в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ. Заказчик обязан в течение определенного количества рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, провести их приемку, направить Поставщику электронный документ о приемке или информацию об отказе с указанием недостатков и сроками их устранения. В случае отказа от принятия товаров, Заказчик отклоняет документ о приемке, а Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в установленный срок. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик обязаны обмениваться информацией через УАИС «Бюджетный учет» и АИС «Портал поставщиков» для подтверждения приемки товаров и услуг, устранения выявленных недостатков и предоставления разъяснений в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по контракту, представления необходимых документов и получения информации о ходе исполнения обязательств в письменной форме в течение пяти рабочих дней. Заказчик и Поставщик обязаны осуществлять контроль за поставками товаров, проводить экспертизу результатов, сообщать о выявленных недостатках и принимать меры для их устранения в соответствии с условиями контракта. Поставщик обязан подписать электронный документ о приемке товаров, требовать своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, иметь право на замену субпоставщиков в случае их неисполнения обязательств и запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик также обязан своевременно и качественно поставить товары и предоставить декларацию о стране происхождения товара. Поставщик обязуется предоставлять документы, подтверждающие российское происождение товара, информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Согласно пунктам 6.2-6.5 Контракта, гарантийный срок на товары определяется в Техническом задании (Приложение № 1), при обнаружении недостатков в течение этого срока Поставщик обязан их устранить за свой счет, а в случае отказа от составления Акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предъявлении требования о замене, а гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать убытки и предоставлять полную информацию о товаре в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком составляет 10% от Цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, и 5% в случае превышения этой суммы, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств. В документе установлены штрафы за неисполнение обязательств по контракту: 1 000 рублей, если цена контракта до 3 млн рублей, и 5 000 рублей, если цена выше 3 млн рублей. Также предусмотрена пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом фактически выполненных работ. Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств не может превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товаров, невыполнения обязательств по страхованию товаров, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также при подтверждении нарушений экспертизой и нарушении запретов, установленных законодательством. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе изложены основания для расторжения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, связанные с невыполнением обязательств. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются отвечать на письменные запросы в течение 5 календарных дней, а также имеют право на одностороннее расторжение контракта с соблюдением определенных условий и процедур. Также предусмотрена возможность освобождения от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям контракта, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы одна сторона обязана уведомить другую в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а при неудаче обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются правила предъявления претензий, включая обязательные требования к содержанию и приложениям, а также порядок разрешения споров в арбитражном суде. Также указаны сроки действия контракта и порядок его приемки и регистрации. Согласно статье 12 Контракта, стороны могут вносить изменения и дополнения в электронном виде, которые становятся неотъемлемой частью контракта и вступают в силу с момента подписания. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае неясности в контракте стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Стороны договора обязуются использовать электронные документы и информационные системы для взаимодействия и приемки товара, а также должны соблюдать регламент ведения электронного взаимодействия через АИС «Портал поставщиков». Стороны договора обязуются назначить должностных лиц для организации электронного документооборота, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, а также исключая необходимость дублирования электронных документов на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Статья 14 контракта определяет юридический и фактический адреса, реквизиты и контактные данные сторон, а также указывает на СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся технические характеристики и цены на различные виды материалов для печати, включая фотобумагу, холсты и пленки, предназначенные для использования в струйных принтерах и печати сольвентными, латексными и экосольвентными чернилами. СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик приобретает различные типы пленок и краски для печати и гравировки, включая глянцевую пленку на перманентной основе, фотолюминесцентную пленку ПВХ и набор акриловых красок для выделения гравировки на камне и металле. СУММАРИЗАЦИЯ: Представлены характеристики и цены на рулоны пленки для холодной ламинации Lamilama, включая матовую и глянцевую версии, с указанием длины намотки, толщины и ширины рулона.

Похожие закупки

• Закупка оргтехники для АО Кордиант
  — заявки до 29.10.2026, Москва
• Поставка компьютерной техники для нужд ККГИПИБ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
  789 583,30 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Поставка лабораторной мебели
  163 000,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка бумажных полотенец и туалетной бумаги
  36 439,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Поставка товара (Термопринтер)
  799 999,69 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Поставка офисных кресел для подразделения РУТ (МИИТ) (ЭЗК 153/223/26-СМСП)
  215 505,00 ₽ заявки до 01.11.2026, Москва
• ФУРНИТУРА МЕБЕЛЬНАЯ
  45 560,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка Товара «Ноутбуки и дополнительное оборудование» в соответствии с техническим заданием.
  704 900,65 ₽ заявки до 31.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва