ТОВАРЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, СРЕДСТВА СВЯЗИ, ОРГТЕХНИКА, ЭЛЕКТРОНИКА (ВКЛЮЧАЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

44-ФЗТоварИТ и связьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № _, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять товары для системы видеонаблюдения в соответствии с результатами конкурсной процедуры и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, после его поставки и подписания усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями через автоматизированную информационную систему. Согласно условиям контракта, приемка работ и оплата осуществляются в электронной форме с соблюдением установленных сроков и порядка, а также предусмотрена ответственность за неисполнение обязательств. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов. Поставщик также отвечает за погрузочно-разгрузочные работы и упаковку товаров в соответствии с ГОСТами. Согласно условиям договора, упаковка импортного товара должна соответствовать международным стандартам, а маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 5 рабочих дней должен провести приемку товаров. Заказчик обязан подписать электронный документ о приемке товаров и услуг, предоставляя разъяснения или отказываясь от принятия с указанием недостатков и сроков их устранения, а Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки. Заказчик также вправе проводить экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14 договора, Поставщик обязан устранять недостатки товаров и предоставлять разъяснения по запросам Заказчика в установленные сроки, после чего Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке или направляет информацию о выявленных дефектах и необходимых разъяснениях. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, контроля за поставкой товаров, выбора способа проведения экспертизы результатов и указания на недостатки поставляемых товаров. Согласно условиям контракта, заказчик и поставщик обязаны выполнять определенные действия в случае обнаружения несоответствий в поставках товаров, а также в случае получения уведомлений о приостановлении поставок. Заказчик должен сообщать о выявленных недостатках и своевременно принимать и оплачивать товары, в то время как поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров при предоставлении необходимых документов. Поставщик обязан поставлять товар, соответствующий качеству, количеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, вправе заменять субпоставщиков при ненадлежащем исполнении ими обязательств и запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения в течение 5 дней, соблюдать законодательство и требования к участникам закупки, а также соответствовать установленным запретам. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, предоставляя гарантийный срок, указанный в Техническом задании. Поставщик обязуется устранять недостатки товаров за свой счет в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. При обнаружении недостатков Поставщик обязан заменить товар, а гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать требования безопасности и сертификации, а также несут ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Согласно указанному нормативному акту, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту определяется в процентах от цены контракта для поставщика и в фиксированной сумме для заказчика, в зависимости от цены контракта и наличия конкретных фактов нарушения. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере до 1000 рублей или 5000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрены механизмы возврата излишне уплаченных средств и возможности для одностороннего расторжения контракта в случае ненадлежащего исполнения обязательств. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2 документа, основаниями для расторжения контракта являются неоднократное нарушение сроков и объемов поставки товаров, непредоставление товара, невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие требованиям технического задания и другим условиям контракта, а также нарушение запретов, установленных законодательством. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе описаны условия для расторжения контракта, включая случаи нарушения сроков оплаты и приемки товаров со стороны Заказчика, а также порядок одностороннего и согласованного расторжения контракта. Статья 9 Контракта регулирует освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно пункту 9.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в случае несогласия сторон с условиями контракта, претензии должны содержать денежную оценку требований и приложенные документы, а споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 22 рабочих дня, при этом изменения и дополнения к контракту возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронные документы с УКЭП для обмена информацией и приемки товара через АИС «Портал поставщиков», а также обязаны обеспечить создание и использование стандартных товарных единиц в данной системе. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях, и обеспечивают регистрацию в АИС «Портал поставщиков», исключая необходимость дублирования электронных документов на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся контактные данные организации, включая юридический и фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, ИНН и КПП. Также указаны реквизиты для расчетов и дополнительная информация, такая как ОГРН, л/с, р/с, БИК банка и интернет-сайт организации. В конце приведены технические характеристики товара "Коммутатор TP-LINK TL-SG108", включая габаритные размеры, материал корпуса, гарантийный срок и вес товара. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержится информация о технических характеристиках и стоимости коммутатора TP-Link TL-SG108, а также жестких дисков различных моделей и объемов от Seagate и Western Digital, включая данные о скорости вращения, объеме буферной памяти и пропускной способности. Спецификация включает коммутатор Hiwatch DS-S1008P с восемью портами PoE, встроенным блоком питания и возможностью монтажа в телекоммуникационный шкаф, с указанием характеристик и ценой за единицу в сумме 5598 рублей с НДС.

Похожие закупки

• Оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров систем Консультант Плюс
  649 869,60 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Техническая поддержка системы BoardMaps
  1 570 987,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• КО №3815/КО - Присоединение сети передачи данных ПАО «ТГК-1» к сети провайдера для предоставления и фильтрации интернет - трафика» (D27P101072)
  1 098 000,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Оказание услуг по технической поддержке и сопровождению автоматизированной информационной системы «Мониторинг МСП»
  34 000 272,00 ₽ заявки до 11.11.2026, Москва
• Поставка оптоволоконных элементов(комплектующее оборудование (материалы для проведения испытаний) для космического аппарата) для МГУ имени М.В. Ломоносова (50 Ш
  7 951 787,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Оказание услуг по предоставлению доступа к электронному периодическому справочнику содержащий информацию о текущем состоянии законодательства РФ
  656 661,84 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Оказание услуг по адаптации и сопровождению экземпляров Систем КонсультантПлюс на основе специального лицензионного сервисного программного обеспечения
  6 763 998,96 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• ООО "Максима Групп"_Закупка сервера для нужд универмагов "Familia"
  — заявки до 30.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, ИТ и связь, ИТ и связь — Москва, Все закупки: Москва