Ремонт автомобиля для нужд МБУ «ЦОДМУ», переданного в финансовую аренду (лизинг)

44-ФЗУслугаТранспорт и спецтехникаПермский крайПортал поставщиков

Реестровый номер	10327272
Заказчик	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ"
Начальная цена	59 894,50 ₽
Регион	Пермский край
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	26.10.2026
Приём заявок до	26.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Диагностика технического состояния	1.0 усл. ед	3 316,00 ₽	Услуги контрольно-диагностические
Замена задних колодок	3.0 усл. ед	5 728,00 ₽	Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортных средств, не включенные в другие группировки
Снятие и установка тормоза стояночного в сборе левый	1.0 усл. ед	10 703,00 ₽	Услуги регулировки тормозной системы
Снятие и установка диска тормозного	1.0 усл. ед	28 120,00 ₽	Услуги регулировки тормозной системы
Замена ступичного подшипника	1.0 усл. ед	571,50 ₽	Услуги по регламентным работам (по видам технического обслуживания)

Описание

Контракт № __на оказание услуг по ремонту автомобиляг. Чердынь Предмет контракта: работы по ремонту автомобиля GAZELLE NEXT Р785ОО159. Стоимость работ составляет _ рублей (указать ставку НДС: 5%/без НДС). Перечень работ в Приложении № 1. Ремонт выполняется по заявке Заказчика. Ставка НДС: не применимо Цена единицы товара/работ/услуг: не применимо Максимальное значение цены товара/работ/услуг: не применимо Увеличение/уменьшение цены контракта: не применимо Авансовый платеж: не предусмотрен Размер авансового платежа от цены контракта: не применимо Срок оплаты авансового платежа: не применимо Срок оплаты 1 этапа: не применимо Срок оплаты последующих этапов: не применимо Срок оплаты товара/работ/услуг: Заказчик обязан оплатить работы в течение 10 дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ. Право на экспертизу: нет данных - Предоставить документы при направлении ТС на СТО. - Оплатить работы в течение 10 дней после подписания акта. - Уведомить Исполнителя о дефектах в течение 3 дней. - Забрать ТС в течение 2 рабочих дней после уведомления о работах. - Принять решение о дополнительных работах в течение 3 дней. - Подписать акт сдачи-приемки работ в течение 2 календарных дней. - Проверять ход и качество работы. - Отказаться от контракта до подписания акта сдачи-приемки работ. - Заказывать запасные части у Исполнителя или предоставлять собственные. - Выполнить работы качественно и в полном объеме. - Составить заказ-наряд на ремонт ТС. - Информировать Заказчика о неисправностях и согласовывать дополнительные работы. - Предоставлять документы за произведенные работы. - Известить Заказчика о выполненных работах. - Согласовывать сроки выполнения работ. - Выполнить работы досрочно. Расчеты и порядок оплаты Допускается поставка товара: нет - Исполнитель отвечает за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту согласно законодательству. - Если Заказчик не реагирует на выполненные работы в течение 5 календарных дней, они считаются принятыми без претензий. - Заказчик обязан возвратить акты и оплатить работу, если не предоставит их в установленный срок. - Исполнитель может приостановить или прекратить выполнение обязательств, если Заказчик не выполняет условия контракта в течение 10 календарных дней. Срок действия контракта: да Срок действия контракта начинается с момента подписания и заканчивается 30 декабря 2026 года Порядок разрешения споров: да - В случае возникновения споров и разногласий при исполнении контракта, стороны должны попытаться решить их путем переговоров. - Если переговоры не приводят к решению, стороны должны пройти процедуру досудебного урегулирования, предусмотренную законодательством. - После этого споры передаются в Арбитражный суд Пермского края для рассмотрения. Гарантийный срок: не применимо (нет информации о гарантийном сроке в статье) Замена некачественного товара: не применимо (нет информации о замене товара в статье) - Освобождение от ответственности за неисполнение обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы. - Изменения и дополнения к контракту действительны только в письменной форме и с подписями уполномоченных представителей. - Контракт составлен в двух экземплярах с одинаковой юридической силой. - Дополнительные соглашения и приложения к контракту являются его неотъемлемой частью. - В случае

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →