ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору между государственным бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить строительные товары, включая сантехнические материалы и товары для общественных учреждений, в соответствии с техническим заданием и приложениями к договору. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий техническому заданию и спецификациям, с условием, что товар будет новым и выпущен после 2025 года, а поставка и сопутствующие услуги осуществляются силами и за счет Поставщика. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта твердая и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств с лицевого счета Заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 20 рабочих дней с даты заключения контракта. Поставка товаров осуществляется по согласованию с Заказчиком, с соблюдением условий Технического задания, включая качество и технические характеристики, а также возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товаров должны соответствовать установленным стандартам, включая ГОСТ и международные нормы. Маркировка должна содержать необходимую информацию о товаре и изготовителе, а упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 5 рабочих дней должен рассмотреть и принять товар. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, или отказаться от принятия с мотивированным обоснованием. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» электронный отчет о выявленных недостатках и сроках их устранения, который подписывается УКЭП и направляется Поставщику. После рассмотрения отчета и Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта. Заказчик должен сообщать о недостатках в течение 5 рабочих дней, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика. Поставщик обязуется передать товар вместе с правами собственности, предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта. Поставщик обязан устранить недостатки поставленных товаров в гарантийный срок за свой счет, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается новый гарантийный срок. Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, нести ответственность за вред и убытки, а также обеспечивать предоставление полной и достоверной информации о товаре в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно условиям контракта, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения. Согласно контракту, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком варьируется в зависимости от цены контракта и составляет 1 000 рублей при цене до 3 млн рублей или 5 000 рублей при цене от 3 млн рублей. Штрафы не должны превышать цену контракта в совокупности. Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств как поставщиком, так и заказчиком, исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении недопоставки товара или завышения его стоимости. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплекта. Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям контракта, его исполнение может быть прекращено Поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Расторжение контракта по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, а ответ на предложение о расторжении должен быть дан в течение пяти календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать определенные требования закона и имеют право на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии их своевременного уведомления второй стороны. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, стороны обязуются информировать друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и согласовывать продление сроков исполнения обязательств в соответствии с их продолжительностью. В статье 10 установлен порядок урегулирования споров, предусматривающий переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание адреса и реквизитов организации, денежной оценки требований, приложения документов и возможное обращение в Арбитражный суд Москвы. Также устанавливаются сроки исполнения контракта и порядок его изменения. Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации, а уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно с соблюдением определенных условий получения. Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также проверять наличие стандартных товарных единиц в системе для оформления приемки товара. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Учреждение города Москвы «Школа № 1944» предоставляет свои реквизиты для осуществления финансовых операций, включая юридический и фактический адрес, контактную информацию и банковские реквизиты. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся технические характеристики различных изделий, включая фильтрующий материал, манометр, электродвигатель, выключатель, сгон и кран, а также описание смесителя. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе описываются характеристики и назначение различных сантехнических изделий, включая изливы для умывальника и кухни, смеситель, муфту для труб и заглушки, предназначенные для использования в бытовых и промышленных условиях. Согласно приложению № 2 к контракту, зафиксировано закупление фильтра карманного типа ФВК-592-592-360-6-G4/25 производителя ООО "ЭЛБА ФИЛЬТР МАНУФАКТУРИН Г РУС" в количестве 6 штук по цене 953.67 руб. за единицу с учетом НДС, общая сумма составляет 45776.1 руб.

Похожие закупки

• Поставка диспенсера с встроенной системой для дозирования салфеток для нужд ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России
  343 050,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Выполнение работ по диагностическому обследованию (обследование оборудования систем вентиляции и кондиционирования и прочее ДО) объектов ООО "Газпром добыча Ямб
  193 769 920,04 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Лабораторная установка первапорационная со сменными мембранами
  18 476 906,55 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• 226812 Регистратор видеографический ЭлМетро
  3 645 297,32 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Поставка элементов оборудования для чиллера GASC-28 для НИЦ ТБП – филиала ГНЦ ФГБУ «НМИЦ аллергологии и иммунологии» ФМБА России
  472 995,44 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Выполнение работ по ремонту оборудования котельной с заменой запасных частей
  469 083,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Поставка товаров (объектив для прожектора и др.) для оснащения учреждений СПО в 2026 году (СПО2026-25П1)
  1 145 000,10 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• КО №3657/КО - Запасные части и комплектующие для ремонта котлоагрегатов (D27P101155)
  738 100 000,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва