ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно Государственному контракту № _, ГКУ "ЦБ ДКМ" г. Москвы заключило соглашение с поставщиком на поставку товаров, включая контейнер для мусора, клейкую ленту и одноразовые стаканы, в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, а Поставщик обязуется поставить новый товар и оказать сопутствующие услуги, после чего товар считается поставленным при доставке и подписании необходимых документов. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в контракте условиями, включая НДС или освобождение от него. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке за счет средств ГКУ "ЦБ ДКМ" на 2026 год. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании подписанного УКЭП электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком и перечислять ее в бюджет, а оплата товаров считается выполненной с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан согласовывать новые условия Контракта при изменении лимитов бюджетных обязательств, а также соблюдать установленные сроки и условия поставки товаров, предусмотренные Контрактом и Техническим заданием. Поставщик обязуется поставлять товар с улучшенными характеристиками, оформляя изменения в виде дополнительного соглашения и внесения в Реестр Контрактов ЕАИСТ. Товар доставляется собственным транспортом Поставщика, который также выполняет погрузочно-разгрузочные работы. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам, а маркировка должна содержать необходимую информацию и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Упаковка подлежит уборке и вывозу силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, проверить их соответствие количеству, качеству и другим требованиям, указанным в контракте и техническом задании, и направить Поставщику подписанный УКЭП электронный документ о приемке или мотивированный отказ с указанием недостатков и сроков их устранения. Согласно документу, поставщик обязан устранить выявленные недостатки товаров за свой счет в установленные сроки, а заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов. Информация о недостатках и их устранении должна быть направлена поставщику через автоматизированную систему. После устранения недостатков и подтверждения их устранения заказчиком, товары принимаются, и заказчик подписывает электронный документ. Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения или устранить выявленные дефекты и направить исправленную документацию для приемки товаров, а подписанный обеими сторонами электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, запрашивать документы и информацию, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов, а также ссылаться на недостатки товаров и требовать разъяснений от Поставщика в случае выявления несоответствий. Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров в течение двух рабочих дней через УАИС «Бюджетный учет», своевременно принимать и оплачивать товары и рассмотреть вопрос о продолжении поставки при ее приостановлении. Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты и привлекать субпоставщиков, не изменяя стоимость и количество товаров. Таврик имеет право заменить субпоставщика при его неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств, а также обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информацию, а также исполнять другие обязательства в соответствии с контрактом и законодательством. Согласно представленному фрагменту, участники закупки обязаны соответствовать единым требованиям и соблюдать запреты, установленные законодательством РФ. Поставщик гарантирует качество товара и устраняет недостатки в течение гарантийного срока, который продлевается на время устранения выявленных дефектов. Поставщик обязуется возмещать расходы на экспертизу и заменять товар с недостатками, а также гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, несет ответственность за вред жизни, здоровью и имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара. Согласно представленному фрагменту, поставщик обязан предоставлять заказчику полную и достоверную информацию о товаре и несет ответственность за недостатки товара в случае Контракт устанавливает размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, исходя из цены контракта и его объема, а также предусматривает начисление пени за просрочку исполнения обязательств. Согласно условиям контракта, предусмотрены штрафы и пени за просрочку исполнения обязательств как со стороны Поставщика, так и Заказчика, с ограничением общей суммы штрафов Ценой контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно статье 8 Контракта, он может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектации, неоднократного нарушения сроков поставки, отказа от передачи товара СУММАРИЗАЦИЯ: Указанные пункты описывают основания для расторжения контракта, включая нарушения условий со стороны поставщика и заказчика, а также установленные законодательством ограничения. Согласно представленному фрагменту, в контракте не определен ассортимент товаров, но предполагается его передача Заказчику. Установлены условия для расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также правила в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9, стороны контракта согласовали условия об обстоятельствах непреодолимой силы, которые могут препятствовать исполнению обязательств, и порядок действий в таких случаях, включая обязательство уведомления другой стороны и продление сроков исполнения обязательств. Статья 10 предусматривает порядок урегулирования споров между сторонами. Стороны договора обязуются решать возникающие споры и разногласия через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и установленными сроками для ответа на претензии. Согласно статьям 10.4 и 11 Контракта, споры по нему подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы, а сам контракт вступает в силу с момента подписания и исполняется до 15 декабря 2026 года. Согласно условиям контракта, стороны используют электронные системы и факсимильную связь для обмена уведомлениями, которые считаются полученными в день отправки или фактического получения. В случае использования почты, уведомления считаются полученными в день, подтвержденный отметкой почты. Контракт предусматривает руководство действующим законодательством РФ в случае Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе, обеспечивать им получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе в соответствии с регламентом. Согласно статье контракта, электронные документы приравниваются к бумажным и не требуют дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Доступ к АИС «Портал поставщиков» для сторон предоставляется бесплатно. В статье 14 указаны юридический и фактический адрес, контактные данные и электронная почта Заказчика. СУММАРИЗАЦИЯ: Представлен фрагмент документа с указанием реквизитов организации и банковских данных, а также контактной информации и подписями ответственных лиц. Включены спецификации на канцелярскую прозрачную клейкую ленту и одноразовый пластиковый стакан для холодных напитков. Согласно приложению № 2 к контракту, ООО "Ямал" предоставляет спецификацию товаров, включая одноразовые стаканы объемом 200 мл и контейнеры для мусора Luscan Swing объемом 50 л, а также клейкую упаковочную ленту NovaRoll длиной намотки 180 м.

Похожие закупки

• Поставка проводников в ГКБ №1 им.Н.И. Пирогова
  11 500 000,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Поставка двухсекционных металлических шкафов для одежды
  287 326,33 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Поставка ИТ-оборудования для нужд филиалов ППК «Роскадастр»
  11 084 370,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Поставка канцелярских принадлежностей (разовая закупка)
  — заявки до 02.11.2026, Москва
• Поставка канцелярских принадлежностей (По заявкам)
  — заявки до 02.11.2026, Москва
• Поставка мебели специализированной
  596 372,33 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Поставка хозяйственных товаров (ОИ) (СМП и СОНО)
  2 089 585,29 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• 2026/244/310 Закупка мебели (ОМТС) медицинской М 1
  1 062 905,83 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва