ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение обязуется приобрести у поставщика клей-карандаш для уроков "Технология" согласно техническому заданию и спецификации поставки. Согласно Контракту, Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар, поставляемый Поставщиком, с условием подписания документов о приемке и выполнения сопутствующих услуг в соответствии с Техническим заданием. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно документу, оплата по контракту производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 7 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно условиям договора, стороны согласовывают время, место и дату поставки, а также возможность поставки товарами партиями по предварительной заявке и в соответствии с техническим заданием. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и внесением изменений в контракт. Поставка осуществляется за счет поставщика, который также отвечает за упаковку и маркировку товара согласно стандартам. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность в процессе транспортировки, а также быть убрана силами поставщика в течение одного дня после доставки. Поставщик обязан предоставить комплект отчетных документов и сертификатов качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки, а заказчик должен рассмотреть их и провести приемку товаров в течение 15 рабочих дней. Согласно условиям документа, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет. Согласно пунктам 4.13 и 4.14 договора, Заказчик может принять товары после устранения недостатков и подписания электронного документа о приемке, либо запросить разъяснения или указать на дефекты, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить выявленные недостатки в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, запрашивать документы, подтверждающие исполнение обязательств, и осуществлять контроль за поставкой товаров, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту, документа описываются обязанности и права сторон в отношении контроля за исполнением контракта, уведомлений о недостатках и приемки товаров, а также порядок действий при приостановлении поставки. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также заменять субпоставщиков в случае их ненадлежащего исполнения обязательств. Поставщик также обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и их соответствие законодательству РФ. Поставщик обязан своевременно информировать Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупки и не нарушать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара и устраняет выявленные недостатки в течение гарантийного срока. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик и Поставщик составляют Акт о недостатках, продлевая гарантийный срок на время устранения дефектов. В случае отказа Поставщика от подписания акта, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Поставщик обязан обеспечить безопасность товара, соответствие санитарным нормам и стандартам, а также возместить вред и убытки, причиненные в результате недостатков товара или непредоставления полной информации о нем. Согласно условиям контракта, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком или заказчиком определяется в процентах от цены контракта и фиксированных суммах соответственно, в зависимости от стоимости контракта и характера нарушения. В данном фрагменте документа описываются условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, включая размеры штрафов и пени, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также при обнаружении недопоставки или завышения стоимости товара, предусмотрены меры ответственности, включая возврат излишне уплаченных средств и уплату неустойки. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, таких как поставка товаров ненадлежащего качества или некомплектность. Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара Согласно условиям контракта, неоднократный необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров или оплаты, а также несоблюдение им определенных процедур могут привести к одностороннему расторжению контракта. Расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется гражданским законодательством РФ и специальными положениями контракта. Статья 9 Контракта освобождает стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 10 Контракта, в случае возникновения споров, стороны обязаны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, с возможностью оформления дополнительных соглашений и предоставлением письменных ответов на претензии в течение 15 календарных дней. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются процедуры подачи претензий и их рассмотрения, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы. Устанавливается срок исполнения контракта и порядок его изменения, а также требования к оформлению дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, стороны обязаны направлять уведомления в письменной форме или электронно, а также руководствоваться законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом. Полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются использовать электронные системы для обмена документами и информации, а также соблюдать регламент ведения электронного взаимодействия. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами, и согласовывают порядок электронного документооборота без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе указаны юридический и фактический адрес, контактные данные, ИНН, КПП, ОГРН и банковские реквизиты ГБОУ Школа № 504, а также контактная информация Спецификация товаров включает клей-карандаш BIC "ECOlutions", 8 г, с указанием характеристик, производителя, модели, количества в 30 штук, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• Закупка оргтехники для АО Кордиант
  — заявки до 29.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  101 200,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• МЕБЕЛЬ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
  110 894,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Кресло гинекологическое КГМ - 4П
  1 090 000,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка компьютерной техники для нужд ККГИПИБ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
  789 583,30 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Поставка лабораторной мебели
  163 000,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка бумажных полотенец и туалетной бумаги
  36 439,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Поставка пластика для 3D принтера
  24 966,40 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва