ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварПродукты питанияМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять соль поваренную экстра таблетированную в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его поставки силами Поставщика и подписания необходимых документов. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями. Согласно законодательству РФ, налоги и сборы подлежат уплате в бюджеты РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных законом, а оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 14 календарных дней с даты заключения контракта, с соблюдением условий технического задания. Статья 4 регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров техническому заданию, возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения и порядок изменения условий контракта. Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы, а упаковка должна соответствовать маркировке и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан убрать упаковку в течение одного дня и предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки. Заказчик в течение 15 рабочих дней рассматривает товары на соответствие требованиям договора. Согласно документу, при обнаружении недостатков в поставленных товарах и сопутствующих услугах, Заказчик обязан предоставить Поставщику информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, после чего Заказчик отклоняет электронный документ о приемке, подписанный УКЭП. Поставщик обязуется устранить недостатки в установленный срок за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть представлен через УАИС «Бюджетный учет», подписан УКЭП и направлен Поставщику. При принятии Заказчиком товаров и услуг, он подписывает электронный документ о приемке и отправляет его Поставщику. В случае запроса разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить их в установленные сроки или устранить выявленные дефекты. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика представления необходимых документов, подтверждающих исполнение обязательств по Контракту, а также вправе запрашивать информацию о ходе исполнения обязательств и осуществлять контроль за поставкой товаров. Заказчик может выбрать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, и привлекать для этого экспертов или экспертные организации. Согласно представленному фрагменту, заказчик и поставщик обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление друг друга и проведение проверок. Поставщик обязан поставлять товар, соответствующий требованиям качества и количества, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и вправе заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств. Поставщик также обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение товара, если это требуется законодательством. Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения в течение 5 дней и соответствовать законодательным требованиям. Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в установленные сроки. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства и нести ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара, а также возмещать убытки в случае отзыва товара. Поставщик несет ответственность за недостатки товара без гарантийного срока, возникшие до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим передаче. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с установленными правилами, включая начисление штрафа в размере, рассчитываемом от цены контракта. В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств по контракту, а также порядок их начисления в зависимости от цены контракта и характера нарушения. Согласно условиям контракта, стороны могут быть привлечены к ответственности в виде штрафов и пеней за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Установлены также условия освобождения от уплаты неустойки и порядок возврата излишне уплаченных средств. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне. Контракт может быть расторгнут Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Согласно гражданскому законодательству РФ, стороны контракта обязаны дать письменный ответ на предложение о его расторжении в течение 5 календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных условий. Также стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней и продление срока исполнения обязательств происходит пропорционально времени действия этих обстоятельств. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 календарных дней, это считается признанием требований претензии. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу со дня подписания и исполняется до 25 декабря 2026 года, приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика при условии проведения претензионной работы. Согласно статье 11 Контракта, он должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменение и дополнение возможны по соглашению Сторон с оформлением в электронном виде и регистрацией в Реестре. В статье 12 указаны условия уведомлений Сторон и подчинение действующему законодательству РФ в части неурегулированных аспектов Контракта. Согласно условиям контракта, поставщик обязан зарегистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также использовать приложения № 1 и № 2 к контракту. В статье 13 определены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также проверку наличия стандартной товарной единицы в АИС перед оформлением Документа о приемке. Стороны договорились о порядке использования АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и признание юридической силы электронных документов. Согласно статье 13.5 договора, доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» предоставляется сторонам бесплатно для осуществления электронного документооборота. Статья 14 содержит реквизиты и подписи Заказчика, а реквизиты Поставщика Согласно представленному фрагменту, указаны реквизиты банка и получателя, а также приведен образец спецификации к контракту с деталями о заказываемом товаре – соль поваренная экстра таблетированная "Барьер", включая характеристики, производителя, модель, количество, единицу измерения, цену за единицу и итоговую сумму с НДС.

Похожие закупки

• Лот 1 - Поставка фруктовЛот 2 - Поставка овощей и свежей зелениЛот 3 - Поставка томатов и огурцов Лот 4 - Поставка солений
  150 426,27 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• Лот № 1 Поставка сухофруктовЛот № 2 Поставка овощей свежих и замороженныхЛот № 3 Поставка фруктовЛот № 4 Поставка овощей свежих (огурцы и помидоры)
  29 983,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Проведение лабораторно-аналитических исследований по определению физико-химических показателей питьевой воды
  106 260,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Закупка кофе зерновой для ООО "КАРИ" с учетом доставки
  — заявки до 29.10.2026, Москва
• Перевозка непродовольственных грузов автомобильным транспортом
  60 000,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• МАНИШКИ (ТРЕНИРОВОЧНЫЕ НАКИДКИ)
  58 410,00 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Орехи/сухофрукты. Фиксация цен ООО "РГО" с 02.11.26 г. по 30.11.26 г.
  — заявки до 30.10.2026, Москва
• Яйцо куриное мытое. Фиксация цен ООО "РГО" с 02.11.26 г. по 30.11.26 г.
  — заявки до 29.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Продукты питания, Продукты питания — Москва, Все закупки: Москва