ОБОРУДОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ, ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

44-ФЗТоварЭнергетика и электрикаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно Государственному контракту № _ на поставку батареек для нужд приемных депутатов МГД города Москвы, поставщик обязуется поставить алкалиновые батарейки в соответствии с техническим заданием и спецификацией, утвержденными в рамках контрактной системы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий условиям контракта, а поставка нового товара с годом выпуска не ранее 2026 года осуществляется силами и за счет Поставщика. Согласно условиям контракта, уплата налогов и сборов осуществляется в бюджеты РФ, цена контракта фиксирована и оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком и перечислять ее в бюджет, а оплата считается исполненной с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Заказчик обязан согласовывать изменения условий Контракта, включая цену, сроки и количество товара, в соответствии с законодательством. Поставка товара должна осуществляться в установленные сроки и соответствии с техническими требованиями, а также возможна досрочная поставка по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязуется поставлять товар с соблюдением технических и функциональных характеристик, указанных в Техническом задании, и осуществлять погрузочно-разгрузочные работы собственными средствами. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам, а также обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Заказчик обязан рассмотреть и принять товары и услуги в течение 5 рабочих дней после получения от Поставщика соответствующих документов, подтверждающих качество и соответствие требованиям контракта, и направить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке или уведомить о выявленных недостатках и сроках их устранения. Согласно условиям контракта, поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах в установленные сроки за свой счет, а заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может привлекать экспертов для этой цели. Информация о недостатках и их устранении должна быть направлена поставщику через автоматизированную систему, и после устранения недостатков заказчик принимает товары и подписывает документ о приемке. Согласно пунктам 4.14 и 4.15, Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставлять Заказчику разъяснения по поставленным товарам или устранять выявленные дефекты и недостатки, а также предоставлять исправленную документацию и повторно направлять электронный Документ о приемке для подтверждения исполнения контракта и оплаты. Подписанный обеими сторонами электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения обязательств, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов, а также требовать разъяснений при выявлении несоответствий поставленных товаров условиям Контракта. Заказчик обязан сообщать Поставщику о недоделках и недостатках в поставках в соответствии с результатами проверок контрольных органов. Согласно условиям контракта, заказчик обязан своевременно сообщать о выявленных недостатках товаров и принимать и оплачивать поставки в соответствии с контрактом, в то время как поставщик имеет право требовать подписания электронных документов о приемке товаров и своевременной оплаты, а также привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта. Поставщик обязуется своевременно поставлять товары в соответствии с условиями контракта, предоставлять необходимые документы и информацию, а также соблюдать требования законодательства и условий контракта. Согласно представленному фрагменту, поставщик обязан соблюдать запрет, установленный постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875, и гарантировать качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания. Гарантийный срок товара определяется в техническом задании, и в случае обнаружения недостатков в течение этого срока поставщик обязан их устранить за свой счет, продлевая гарантийный срок на время устранения недостатков. В случае отказа поставщика от составления акта о недостатках, заказчик проводит экспертизу и составляет акт о затратах на исправление недостатков. Согласно условиям договора, поставщик обязан заменить товар при обнаружении его недостатков, гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу вследствие несоответствия товара требованиям безопасности и качества. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и установленными правилами, а также за недостатки товара в случае непредоставления полной и достоверной информации о товаре. В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере процента от цены контракта для поставщика и фиксированные суммы для заказчика, а также пеня за просрочку исполнения обязательств. Согласно условиям контракта, предусмотрены штрафы и пени за просрочку исполнения обязательств, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов, не превышающую цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае нарушения поставщиком условий контракта, включая поставку товаров ненадлежащего качества, некомплектности, нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия и основания для расторжения контракта, включая нарушения условий со стороны поставщика и заказчика, а также специфические обстоятельства, такие как отказ от согласования новых условий контракта и нарушение национального режима. Согласно представленному фрагменту, в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров Заказчиком в установленные сроки, а также при соблюдении определенных процедур, предусмотрено расторжение контракта. Также описаны условия для одностороннего расторжения и освобождения от ответственности в случае обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статьям 9 и 10 договора, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, которые препятствуют исполнению обязательств, и в случае их возникновения сроки исполнения обязательств продлеваются на время действия этих обстоятельств. При возникновении споров стороны должны следовать установленному порядку их урегулирования. Стороны договора обязуются решать возникающие противоречия и претензии через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и передачей спора в Арбитражный суд города Москвы в случае неурегулирования. Согласно статьям 11 и 12 Контракта, он вступает в силу с момента подписания сторон и истекает 10 декабря 2026 года, предусматривает порядок приемки товаров и изменения условий Контракта, а также регламентирует процедуру обмена уведомлениями между сторонами. Согласно условиям контракта, уведомления считаются полученными в определенные сроки в зависимости от способа их отправки; стороны руководствуются законодательством РФ в неурегулированных вопросах; исполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения контракта в ЕАИСТ; к контракту прилагаются техническое задание и спецификация; стороны осуществляют электронное взаимодействие с использованием УКЭП и АИС «Портал поставщиков». Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе и обеспечивать их усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов. Согласно представленному фрагменту, электронные документы, обменяные между сторонами в рамках контракта, не требуют бумажного дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Доступ к АИС «Портал поставщиков» предоставляется бесплатно. Указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и Поставщика. Данный фрагмент представляет собой шаблон для заполнения реквизитов контракта, включая информацию о получателе, заказчике и поставщике, а также спецификацию товаров с указанием наименования, характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС. Данный фрагмент описывает характеристики и ценообразование для упаковки из четырех алкалиновых батарей GP Super AA размера AAA, весом 60 грамм и стоимостью в упаковке 2700 рублей за 16 штук.

Похожие закупки

• Поставка аккумуляторных батарей для нужд ОП АО «Электросеть» в г.Белорецк (4646201)
  155 124,49 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• ТОВАРЫ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
  4 021 566,61 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Право заключения договора поставки аккумуляторных батарей для нужд Западно-Сибирского ПМЭС
  5 949 500,20 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию кабельных линий и сооружений связи для нужд ГУФСИН России по г. Москве
  838 080,00 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Аккумулятор для сканера штрих-кода Honeywell/City Technology SCN01
  14 000,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Высоторез аккумуляторный "ЗУБР" ВРБ-2020 20В, 3/10", 4 Ач
  42 416,66 ₽ заявки до 27.10.2026, Москва
• Поставка установок электрогенераторных
  49 322 336,32 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Право на заключение договора на выполнение работ «под ключ» для исполнения обязательств по технологическому присоединению в зоне №42-2026 (Г) для нужд ПАО «Росс
  17 968 394,24 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Энергетика и электрика, Энергетика и электрика — Москва, Все закупки: Москва