ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварПромышленное оборудованиеМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставлять преобразователи частоты согласно техническому заданию и требованиям законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий спецификациям и являющийся новым, с годом выпуска не ранее 2023 года, а поставка осуществляется силами и за счет Поставщика с момента доставки товара и подписания необходимых документов. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями через автоматизированную информационную систему. Согласно условиям контракта, приемка работ и оплата осуществляются в электронной форме с использованием УКЭП, при этом оплата производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан оплатить товар в течение 3 календарных дней после подачи заявки на поставку, а оплата считается исполненной с момента списания средств с лицевого счета Заказчика. Согласно условиям договора, товар считается не поставленным при несоответствии фактического количества заявке Заказчика, доставка осуществляется силами Поставщика, а общий срок поставки истекает не позднее 25 декабря 2027 года. Поставщик может согласовать досрочную поставку с Заказчиком и должен обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании. Поставщик обязуется осуществлять доставку товаров собственным транспортом или через третьих лиц, выполнять погрузочно-разгрузочные работы, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам и предоставлять отчетные документы по окончании поставки. Заказчик обязан предоставить документы, подтверждающие качество товара, и в течение трех рабочих дней после получения электронного Документа о приемке от Поставщика провести его рассмотрение и приемку товаров, либо направить Поставщику подписанный электронный Документ с информацией о принятии, разъяснениях или отказе с указанием недостатков и сроков их устранения. Согласно условиям контракта, Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет, а Заказчик проводит экспертизу поставленных товаров и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов. Информация о недостатках и их устранении передается через УАИС «Бюджетный учет», а после устранения недостатков Заказчик принимает товары и услуги, подписывая электронный документ о приемке. Согласно представленному фрагменту, Поставщик обязан в течение 10 рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения по поставленным товарам или устранить выявленные дефекты и направить исправленную документацию. Подписанный обеими сторонами УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать от Поставщика документы, подтверждающие исполнение обязательств, запрашивать информацию о ходе исполнения контракта и осуществлять контроль за поставками, а также проводить экспертизу результатов. Заказчик обязан информировать Поставщика о выявленных недостатках. Согласно условиям контракта, заказчик обязан своевременно принимать и оплачивать товары, а также рассматривать вопросы продолжения поставок при их приостановлении. Поставщик имеет право требовать подписания электронных документов о приемке товаров, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и несет ответственность за их действия, а также требовать устранения недостатков в течение двух рабочих дней после их обнаружения. Поставщик обязан своевременно поставлять товары в соответствии с условиями контракта, предоставлять необходимые документы и информацию, а также соответствовать требованиям законодательства и условиям контракта. Согласно представленному фрагменту, поставщик обязан соблюдать запрет, установленный постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875, и гарантировать качество товара в соответствии с контрактными требованиями, обеспечивая замену товара при обнаружении недостатков и установление гарантийного срока на комплектующие изделия. Поставщик несет ответственность за убытки, причиненные жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц из-за недостатков товара, а также за непредоставление полной информации о товаре и его недостатки, возникшие до передачи товара Заказчику. Согласно пунктам 7.2-7.5 контракта, установлены размеры штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, исчисляемые в процентах от цены контракта или в фиксированных суммах в зависимости от цены контракта и характера нарушения. Согласно условиям контракта, предусмотрены штрафы за просрочку исполнения обязательств: фиксированные суммы за просрочку со стороны Поставщика и пеня в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от Цены контракта за просрочку со стороны Заказчика, с ограничением общей суммы штрафов Ценой контракта. Штрафы не начисляются в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно представленному фрагменту, в случае поставки товара не в полном объеме или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства. Неустойка и другие формы ответственности не освобождают Поставщика от исполнения обязательств по контракту. Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки или отказа Поставщика от передачи товаров. СУММАРИЗАЦИЯ: В указанных пунктах договора перечислены основания для расторжения контракта, включая невыполнение поставщиком своих обязательств, несоответствие его требованиям технического задания и законодательства, а также нарушения со стороны заказчика, такие как несвоевременная оплата и необоснованный отказ от приемки товаров. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о приемке товаров, условиях для отказа от оплаты, ассортименте товаров, отгрузочной разнарядке и выборе товаров Заказчиком. Также описаны процедуры расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, включая сроки и порядок уведомления сторон. Согласно пунктам 9.1-9.3 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств. Согласно статье 10, в случае возникновения споров, связанных с исполнением контракта, стороны обязаны предпринять усилия для их урегулирования путем переговоров и оформления дополнительных соглашений. Претензии должны быть направлены в письменном виде с указанием необходимых реквизитов и требований, на которые должна быть предоставлена письменный ответ в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются предоставлять необходимые документы при подаче претензии, а споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 30 декабря 2027 года, с возможностью приемки товаров после истечения срока исполнения обязательств в рамках претензионной работы. Контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменение и дополнение осуществляются путем подписания дополнительных соглашений, которые также подлежат регистрации и вступают в силу с момента подписания сторон. Согласно статье 12 Контракта, стороны обязуются направлять уведомления в письменной или электронной форме, а также руководствоваться законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом. Полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в ЕАИСТ. Контракт включает приложения № 1 и № 4, а Поставщик согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии. Стороны договора обязуются использовать электронные документы с усиленной квалифицированной электронной подписью для обмена информацией и приемки товара через специализированные автоматизированные информационные системы. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях. Данный фрагмент содержит информацию о юридических и фактических адресах, контактных данных и реквизитах заказчика и поставщика, а также банковские реквизиты и подписи уполномоченных лиц. Согласно приложению № 4 к контракту, спецификация включает преобразователь частоты INNOVERT IVD751B21E с габаритами 68х132х102 мм, классом защиты IP20, количеством фаз 1, напряжением питания 220 В, номинальным током 5 А, ПИД-регулированием и управлением по ВЧ, стоимостью 15459.84 руб. с НДС за штуку.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Клапан гемостатический
  380 000,00 ₽ заявки до 26.10.2026, Москва
• Поставка поверенных термогигрометров
  35 692,34 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Оказание услуг по текущему ремонту камеры сборной теплоизоляционной для хранения компонентов крови с заменой запасных частей
  1 900 000,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Группа 2: Аналог Спектрофлуориметра
  — заявки до 02.11.2026, Москва
• Группа 1: Конкретная продукция - Спектрофлуориметр СМ 2203
  — заявки до 02.11.2026, Москва
• Поставка акустической кабины
  3 515 611,41 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Поставка широкополосных твердотельных усилителей мощности
  36 346 068,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Комплект изделий для устройства системы вентиляции
  99 900,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Промышленное оборудование, Промышленное оборудование — Москва, Все закупки: Москва